工程居間簡單合同範本（精選6篇）
在人們的法律意識不斷增強的社會，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同也是非常有必要的行為。那麼大家知道合同的格式嗎？下面是小編幫大家整理的工程居間簡單合同範本（精選6篇），歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
工程居間簡單合同1
甲方（委託人）：
聯絡電話：
身份證號碼：
乙方（受託人）：
聯絡電話：
身份證號碼：
甲乙雙方為了發揮雙方優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依照平等自願、互惠互利的原則，達成如下協議：
一、委託事項
1、乙方接受甲方委託，負責就專案，引薦甲方與該專案的向甲方提供該工程專案的重要資訊，並最終促成甲方與乙方。
2、“居間成功”是指甲方與面的工程承包合同。
二、乙方義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程專案的資訊，乙方有義務協助甲方對該工程專案進行實地考察。
2、乙方承諾甲方提供的關於該工程專案的上述資訊真實有效。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料，負責和
2、如果居間成功，則甲方全面履行和所簽訂的專業施工合同，甲方因履行施工合同所產生的權利和義務與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬，如果未及時支付，則逾期每日按未支付居間報酬的1%，向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法，支付時間和支付方式
1、本專案報酬為
2、居間報酬在甲方與乙方引薦的該工程施工合同後進場三日內先支付部分按支付（每次支付）。
3、甲方可以轉帳或現金方式支付。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業祕密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲得的商業祕密做出不利於對方的行為，否則有權利要求對方承擔違約責任。
六、合同終止
1、本合同簽字生效後，如果至年月日，乙方仍未完成居間任務，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行後終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法律事項時，本合同終止。
七、爭議解決方式
1、如果發生合同爭議，雙方協商解決。
2、協商不成，提交當地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
1、乙方未經甲方同意，不得將本合同委託事項轉委託。
2、本合同未盡事宜，經雙方協商同意後，籤補充協議，補充協議與本合同有同等法律效力。
3、本合同簽字蓋章後生效。
4、本合同一式貳份，甲乙雙方各執一份。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
法定代表人和委託代理人（蓋章）：
簽訂地點：
簽訂日期：
工程居間簡單合同2
甲方（委託方）：
乙方（居間方）：
甲方因業務需要工程專案，而乙方具備工程相關資訊。現雙方就甲方委託乙方介紹工程相關專案資訊，在自願平等協商的基礎上達成如下協議。
一、甲方委託乙方介紹瀋陽市保稅區大連海關專案工程專案，並儘可能促成該專案建設承包等合法方式與第三方（業主方）簽訂該專案合同。
二、居間報酬與給付方法
1、居間費按工程總造價3.5％計取，詳見建築施工合同。
2、居間報酬支付方法：甲方在工程預付款35%到帳後三個工作日內，需一次性向乙方支付居間報酬，投資建設總額的3。5%，如在預付款到帳後三個工作日乙方沒有收到居間報酬，則視甲方違約，可從下一批預付款扣除雙倍居間報酬，居間報酬的稅金由乙方支付。
三、約定事項
1、甲方與業主方（第三方）簽訂的合同乙方不承擔任何責任。
2、乙方履行本合同的過程中，可向業主方（第三方）表明其為甲方居間人，並向甲方介紹該專案相關情況，由甲方確定該專案可行度。
3、乙方在認真完成甲方委託專案事項，即按合同法第一條規定提供該專案的真實資訊，並與甲方與第三方（業主方）簽署合同或協議提供聯絡、協助、撮合服務，但確定權在甲方，乙方對該專案的任何事宜不承擔任何責任。
4、甲方與業主方（第三方）簽訂合同即視為乙方已完成甲方委託事項，甲方按照本合同約定支付乙方居間報酬。如甲方不按時支付乙方居問報酬，甲方按照雙倍居間報酬承擔違約責任支付乙方，乙方有權從工程款中領取雙倍居間報酬。
5、乙方向甲方提供的該工程資訊驗證為真實的，甲方因某些理由拒籤或再找其它方簽訂該專案合同視為乙方已經完成該專案的居問服務，甲方因承擔該專案的全部居間費用。
6、餘下工程合同，均由乙方協調，撮合續簽合同，甲方不得單方面與業主方續簽合同，如在需要使用多個資質簽訂該工程專案合同時，業績歸乙方，居間報酬按本合同標準執行，如發現甲方不經乙方與業主方簽訂合同，視為甲方違約，一經核實，甲方應向乙方支付本合同的雙倍居間報酬。
7、甲方支付居間報酬，本著合法、安全、有效的方式，以現金打到的賬號：
甲方如在指定的期限內不能兌現，則視為違約，乙方有權要求甲方支付30％的違約金，同時要求在3天以內一次性付清所有款項。
8、本合同如發生糾紛，雙方首先協商解決，協商不成由守約方所在地人民法院提起訴訟。
9、甲方若不能與業主簽訂正式施工合同則本居間協議視為無效。
10、本合同一式五份，甲方執一份，乙方執四份，雙方簽字蓋章或按手印後生效。
甲方代表：
身份證：
乙方代表：
身份證：
合同簽訂日期：
工程居間簡單合同3
甲方：
乙方：
鑑於甲方自有合法的工程承接資質，甲方委託乙方為該公司尋找工程專案；乙方亦獲知了甲方的上述意願，乙方願意接受委託。雙方願意簽訂正式合同，並嚴格履行，以達到雙方目的。鑑於此，雙方本著自願、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經充分友好協商，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行。
第一條委託事項
1、甲方計劃承接乙方接洽的________工程專案，甲方委託乙方為該公司承接的專案進行預稽核，乙方接受甲方委託。
2、乙方應盡力為甲方尋找合適的工程專案，並儘可能促成甲方以分包、總承包等合法方式進行工程專案承接，其受託期限為本合同簽訂之日起至_________年____月____日止。
第二條居間人的權利和義務
1、乙方在履行本合同的過程中，可以向第三方表明其為甲方的居間人，並可以向第三方介紹該公司的相關情況，但甲方書面確認為是商業祕密的除外。
2、乙方應認真完成甲方的委託事項，按照合同第一條所規定的內容積極為甲方尋求機會，併為甲方與相關對方當事人簽署合同或協議提供聯絡、協助、撮合等服務。
3、乙方應儘可能向甲方及時、真實地報告有專案發包意向的第三方的情況。
4、乙方在前期辦理本受託事項過程中，因甲方過錯造成其損失時，將由甲方承擔責任。
5、乙方僅為甲方和上述公司的居間方，不為甲方和上述公司簽署的有關合同、協議以及債權債務承擔任何責任。
第三條居間報酬與費用
1、若乙方促成有發包意向的第三方與甲方簽署承包合同，甲方應向乙方支付工程造價總額的百分之五（5%），即合人民幣_____________元整（￥：______）作為乙方酬金，（該專案所產生的營業稅由方承擔，若該居間費所產生的所得稅由甲方承擔）；該酬金包含其它相關居間、諮詢、應酬費用。酬金的支付方式為：現金或個人賬戶劃賬；
2、付款時間：甲方與第三方簽訂承包合同並收到首期工程預付款後，支付合同總價的百分之三（3%），即合人民幣____元整（￥：____）作為居間首期款，其餘2%（合同總價）的居間費，根據發包方工程進度按比例分兩次支付，所收款以收據為憑。
3、若乙方未能促成上述承包合同，乙方無權要求甲方支付酬金，其從事居間活動所支出的其它相關必要費用（如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、諮詢費及其它隱性費用）乙方自行承擔。
第四條合同的解除
1、委託期限屆滿，約定目的未能實現而甲乙雙方不再續簽本合同將自動解除；
2、本合同約定目的已經實現，乙方收到甲方按照本合同第三條約定的酬金後，甲乙雙方責任義務已履行完畢本合同將自動解除；
3、委託期限屆滿之前，不論任何原因，甲乙雙方通過書面協議同意解除本合同的；
4、委託期限屆滿之前，因不可抗力致使本合同約定目的不能實現的；
5、當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；
6、在本合同履行過程中，乙方實際產生的費用（如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、諮詢費及其它隱性費用），因甲方單方解除本合同給乙方造成的實際經濟損失由甲方全部承擔。
第五條違約責任
甲方應按時支付相應費用，若違反本合同的約定則視為違約行為，則應向乙方支付居間費總額10%的金額作為違約金，乙方協助甲方簽訂合同後則視為已履行完居間義務。
第六條宣告及保證
甲方：
1、甲方為一家依法設立併合法存續的.企業，有能力簽署並履行本合同；
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切相關手續均已辦妥並真實合法有效；
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為；
4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程式均已完成，本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人（需有法人委託授權書），本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力；
5、甲方保證自有資質的真實性及合法性。
乙方：
1、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效；
2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為；
3、本合同的簽署人是合法公民或授權代表人，本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。
第七條保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本合同過程中所獲悉的屬於對方的且無法自公開渠道獲得的檔案及資料（包括商業祕密、公司計劃、運營活動、財務資訊、技術資訊、經營資訊及其它商業或企業祕密）予以保密。未經該資料和檔案的原提供方同意，另一方不得向任何第三方洩露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。不得利用客戶提供的資訊從事任何與擔保業務有關或有損客戶利益的活動。
第八條通知
1、根據本合同需要，一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用、書信快遞、傳真、E—mail、手機簡訊、當面送交等方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2、一方變更通訊方式或通訊地址，應自變更之日起三日內，以書面或簡訊形式通知對方，否則，由未通知方承擔由此而引起的相關通知責任。
第九條爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第__種方式解決；
①、提交有管轄權的仲裁委員會仲裁；
②、依法向合同簽署所在地人民法院提起訴訟。
第十條不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後及時向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何履行合同。不可抗力事件影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除本合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。
4、本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第十一條合同的解釋、補充與附件
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文字原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十二條合同效力
本合同自雙方法定代表人或其授權的委託代理人簽字之日起生效。本合同正本一式____份，雙方各執____份，具有同等法律效力。
第十三條備註
甲方（簽章）：______________
乙方簽字（指印）：______________
法定代表人：_______________
委託代理人：_______________
合同簽訂日期：
工程居間簡單合同4
甲方（委託人）：
聯絡地址：
聯絡電話：
乙方（居間人）：
聯絡地址：
聯絡電話：
甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委託事項
1、乙方接受甲方委託，負責（）省（）工程專案（以下稱該工程專案），引薦甲方和專案的建設單位直接洽談，向甲方提供關於該工程專案的重要資料與資訊，並最終促成甲方與（）簽訂該工程專案的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委託事項（甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供資訊，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委託事項未完成）。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程專案的資訊，乙方有義務協助甲方對該工程專案的進行實地考察。
2、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那麼在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關係。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。甲方如不履行本合同的承諾，乙方可憑承諾向本合同簽訂地的人民法院起訴執行。乙方向甲方追索欠款期間所發生的一切費用，經法院確認均由甲方承擔相關的法律違約責任。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、居間成功後，甲方同意按總工程量百分之（稅後），進場施工預付人民幣元給乙方，其餘按甲方收到工程進度款時按工程量的百分之支付給乙方，直到工程完工為止。
2、甲方可以轉賬或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方完成委託事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委託事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用（或甲方同意承擔部分費用）。
六、保密事項
甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業祕密。
七、合同相關義務
1、經甲乙雙方協商同意。由乙方代表甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方代表無關。
2、如果居間成功，本次工程交易過程所涉及的相關原件一樣具有同等的法律效力。
3、本合同完全履行完畢後終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其它事項
甲方：（蓋章）
乙方（蓋章）：
法定代表人或委託代理人：
法定代表人或委託代理人：
合同簽訂地：
合同簽訂日期：
工程居間簡單合同5
甲方（委託人）：
方（居間人）：
甲、乙雙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依等價有償，互惠互利，平等自願誠信合作的原則，達成如下協議：
一、委託事項
1、乙方接受甲方委託，負責就珠海機場土石方工程與業主接洽，並最終促成甲方簽訂該工程的專業承包施工合同。工程量1000萬立方（以實際工程量為準）。每立方保證15.5元，（以扣除居間費用）。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程專案的資訊，並承諾向甲方提供的關於該工程專案的上述資訊真實可靠，如果乙方提供的資訊不真實，乙方無權取得居間報酬，乙方有義務協助甲方對該工程專案進行實地考察。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、資金證明，營業執照等相關資料；負責和承建單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和承建單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的每天1%向乙方支付違約金。
四、居間報酬的結算方法、支付時間和支付方式
1、居間成功後，甲方按本專案合同每立方2.5元向乙方支付居間服務費。共2500萬元人民幣（稅後）。
2、甲方向乙方分三次支付居間服務費用：
第一次：以雙方認可的單位簽訂合同甲方付給乙方250萬元人民幣。
第二次在甲方收到第一次工程預付款後兩日內支付乙方萬元人民幣。
餘款按每三個月付一次，甲方按所簽定的居間協議比例三次付完付給乙方。
3、甲方以現金或者轉賬的方式支付給乙方，乙方收取甲方的居間服務費不開發票，不承擔任何稅費及其它手續費。
五、居間費用的承擔
1、如乙方提供的工程資訊不真實，造成甲方所發生的實際費用由乙方承擔，如甲方原因未簽訂合同造成乙方所發生的實際費用由甲方承擔。
六、保密事項
1、甲、乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業祕密。
七、合同終止
1、如果居間成功，本合同完全履行完畢後終止。
2、甲、乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁，或直接向當地人民法院訴訟解決。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委託事項進行轉委託。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章後生效，甲、乙雙方需提供有效身份證件的影印件附後。
合同簽訂地：
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
法定代表人或委託代理人：
法定代表人或委託代理人：
合同簽訂日期：
工程居間簡單合同6
甲方（委託人）：
乙方（居間人）：
本著優勢互補、互惠互利的合作宗旨，根據《中華人民共和國合同法》，經三方充分協商，依據平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委託事項
乙方接受丙方委託，負責就江華縣水口移民工程一事（以下稱該工程專案），引薦丙方參加該專案的公開招投標，向丙方提供關於該工程專案的重要資訊。若最終促成丙方中標並與該專案的建設單位簽訂該工程專案的專業承包建築工程合同，則視為乙方完成了委託事項。
二、甲方義務
2.1甲方負責提供施工圖、場地、付款、邀標程式和編制相關資料；負責標書的編制。
2.2甲方負責籌備所有資金、工程監管等各項要求。
2.3如果居間成功，則由丙方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。
2.4如果居間成功，則丙方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。
三、乙方的義務
3.1乙方向甲方提供有關該工程專案招投標的資訊，並有義務協助甲方對該工程專案進行實地考察。
3.2乙方在甲方參與招投標期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
3.3丙方中標後，在丙方工程施工過程中，乙方應該協調好甲方施工中非因丙方過錯而發生的與建設單位之間經濟糾紛，促進工程順利進行。
3.4該工程專案結算審計後，乙方應該配合丙方共同追回工程餘款。
四、丙方的義務
4.1乙方對甲方的債權提供連帶責任和義務追討。
4.2丙方未按時足額支付全部或部分居間報酬及利息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用（包括但不限於訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費、評估費、拍賣費、公告費用等）時，丙方應無條件地向乙方立即支付債務人甲方的全部到期應付款項。丙方與甲方、建設方的合同必須影印一份給乙方。
五、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
5.1本專案首期居間報酬為：丙方中標後十日內一次性付給乙方居間報酬，按工程量提取1.5，第二次甲方撥款再付0.5%。
5.2剩餘居間報酬為：發包方與丙方簽訂建築工程承包合同後，待工程結算未有增加工程再按比例提取。工程量以審計結果的工程量為準，剩餘居間報酬為工程結算造價總金額的百分之一（1%）；丙方應隨著專案建設單位撥付工程款的進度向乙方支付居間報酬（除首期居間報酬外）。丙方應該無條件從建設單位每次撥付工程款金額中抽付百分之一（1%）作為居間費付給乙方，並在建設單位撥款到施工單位後五日內必須轉付到乙方賬上。
5.3丙方應將居間費支付至乙方以下指定賬戶：
乙方賬戶名：
開戶行：
帳號：
六、違約責任
6.1依據5.1條，如丙方逾期支付首期居間報酬，則丙方應按逾期天數每天向乙方支付人民幣壹萬元（￥10000）的違約金。
6.2若乙方未按前述約定做好各項工作落實，應承擔丙方及施工方造成的全部損失。
七、合同終止
乙丙雙方協議解除合同或本合同履行完畢時，本合同終止。
八、丙方保證責任
8.1丙方的保證為連帶責任保證
8.2保證的範圍為本合同項下的居間費、利息、損害賠償金、違約金和實現債權的費用。實現債權的費用包括但不限於催收費用、訴訟費用（或仲裁費用）、保全費、公告費、執行費、律師費、差旅費及其他與實現債權有關的費用。
8.3保證期間為本合同約定的債務履行期限屆滿之日起兩年。
九、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意向合同簽訂地人民法院起訴。
十、其他事項
10.1乙方不得將本合同委託事項進行轉委託。
10.2本合同一式四份，三方各持一份，自甲、乙及丙方（保證人一）共同簽字或蓋章後生效。
甲方（簽章）：
法定代表人或委託代理人：
乙方（簽字）：
丙方（保證人一簽字）：
合同簽訂地：
合同簽訂日期：
