窗簾買賣及安裝合同
現今社會公眾的法律意識不斷增強，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同也是非常有必要的行為。那麼一份詳細的合同要怎麼寫呢？下面是小編為大家收集的窗簾買賣及安裝合同，歡迎大家分享。
窗簾買賣及安裝合同1
甲方：馬鞍山
公司乙方：____市紅蘋果窗簾布藝銷售中心
根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規，甲、乙雙方遵循平等、自願、公平、誠實信用的原則，經友好協商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾採購及安裝事項達成一致意見，具體事項如下：
一：名稱、價格、數量、金額：注：以上合同總價根據現場實際結算，包括運抵甲方的運費及安裝除錯費等。
二：產品要求:具體規格、尺寸、款式詳見清單明細，顏色、款式按甲方確定為準。質量符合國家技術規範標準，如發生所供產品與合同不符，甲方有權拒收或退貨，由此產生的一切責任和後果由乙方承擔。
三：交貨及安裝地點：____省馬____市海外海大樓偉星辦公樓。
四：結算方式：貨送到地安裝時間為2天，經驗收合格後無質量問題付款，付款時乙方提供正式發票。
五：交貨及安裝時間：在________年____月____日前交貨及安裝完畢。六：驗收標準：產品驗收要根據上面第二條產品要求驗收。
七：安全責任：產品在裝卸、運輸、安裝過程中安全責任事故由乙方自行承擔。
八：解決合同糾紛的方式：執行合同過程中發生的爭議,應由雙方友好協商解決,如協商不成的,可向甲方所在地法院提起訴訟解決。
九：本合同一式六份，雙方各執三份。合同簽字蓋章後生效，貨款結清時終止。
甲方(章)： 乙方(章)：
法人代表： 法人代表：
委託代理人： 委託代理人：
經辦人： 經辦人：
簽訂合同日期：
窗簾買賣及安裝合同2
賣方： (乙方)
買方： (甲方)
根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在互利互惠、平等自願的基礎上，經友好協商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加專案總價：合同增加專案為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整(小寫元)。(不含稅收，如需開發票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、製作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結算方式
安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫元整(小寫元)，以下兩種方式由甲方自願選擇：
(1)當面交付現金;
(2)通過銀行轉帳。
三、交貨方式、期限
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為____日。
3.交貨、安裝地點：________________________________________
四、違約責任
(1)違約責任
1.乙方未按合同訂購的'窗簾型號、製作比例應向甲方償總價值____%的違約金。
2.乙方未按合同規定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊檯布應賠償乙方的運輸費用，並向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。
4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。
六、本合同執行中如發生爭議，由雙方協商解決，如協商不成，可由人民法院判決。
七、本合同於________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字後生效。
八、其他約定本合同的未盡事宜，雙方另定補充協議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。
補充條款
甲方： 乙方：
傳真： 傳真：
電話： 電話：
_____年____月____日
_____年____月____日
