裝飾合同模板十篇

來源:才華庫 2.89W

隨著法律觀念的深入人心,合同出現在我們生活中的次數越來越多,簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那麼問題來了,到底應如何擬定合同呢?下面是小編整理的裝飾合同10篇,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。

裝飾合同模板十篇

裝飾合同 篇1

委託方(甲方):

被委託接方(乙方):

工程專案:甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。

第一條:工程概況

1.工程地址:

總計:施工面積_________平方米;

2.施工內容:詳見本合同附件(一)《裝潢施工內容單》和施工圖。

4.委託方式:

5.工程開工日期:_______年_______月________日

6.工程竣工日期:_______年_______月________日

工程總天數:________ 天

第二條:工程價款

工程價款:(金額大寫)_______元,詳見本合同附件(二)《裝潢工程材料預算表》。

1、材料款__________________ 元 2、人工費____________________元;

3、設計費__________________ 元 4、施工清運費__________________ 元;

5、搬卸費__________________ 元 6、管理費__________________ 元;

7、稅金(5.72%)____________元 8、其他費用(註明內容)_________元;

第三條:質量要求

1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可。詳見本合同附件(三)《裝潢工程材料決算清單》。

2.工程驗收標準,雙方同意參照市地方標準db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

3.施工中,甲方如有特殊施工專案或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。

4.質量檢查監督部門:市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。

5.凡由甲方自行採購的材料、裝置,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

6.甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便於工作銜接。

第四條:材料供應

1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2.乙方提供的材料、裝置如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

3.甲方負責採購供應的材料、裝置,詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內容,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的?? %作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管,由於保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

第五條: 付款方式

1.合同一經簽訂,甲方即應付?? %工程材料款和施工工費的__ %;當工期進度過半(__ 年__ 月__ 日),甲方即第二次付施工工費的__ %。剩餘__ %尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。(注:施工工費包括人工費) 甲方付清工程價款,詳見本合同附件(七)《家庭裝潢工程結算表》,乙方開具統一發票,向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。

甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。

2.工程施工中如有專案增減或需要變動,詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程專案變更表》,雙方應簽訂補充合同,並由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減專案的價款,當場結清。

3.甲方未按合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的? %支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關檔案(影印件)交給乙方。

第六條: 工程工期

1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的__ %作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的___%作為誤工費支付給乙方___ 元。

2.由甲方自行挑選的材料、裝置,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由於乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

3.在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,儘快解決糾紛,以繼續施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。

5.施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。

第七條: 工程驗收

1.工程質量驗收,詳見本合同附件(六)《家庭裝潢工程質量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束後,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。

3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,並承擔乙方的看管費和相關費用。

第八條: 其他事項

1.甲方

(1)、必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,並向乙方進行現場交底。

(2)、二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設物等,須採取必要的 保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。

(3)、如確實需要拆、改原建築物結構或裝置、管線,應向所在地房管部門辦理手續,並承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。

2.乙方

(1)、 應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構,也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必需有法人代表的委託證書。

(2)、 指派(姓名)____________ 為乙方工地代表,負責合同履行,並按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。

(3)、 負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,並防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需儘快負責修復或賠償。

(4)、 嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或藉故誘使甲方墊資,舉查後均按違約處。

(5)、 在裝潢施工範圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。

第九條: 違約責任

合同生效後,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額____ %作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第十條: 爭議解決

1、本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發票向市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴,請求解決。

2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向—仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。

第十一條: 合同的變更和終止

1.合同經雙方簽字生效後,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的___ %交付違約金,並辦理終止合同手續。

2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議後,可視為本合同解除。

第十二條: 合同生效

1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字後生效。

2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式___ 份,甲乙雙方及見證部門各執壹份。

甲方(業主):_______________(簽章) 乙方:_____________ (簽章)

住所地址:_______________________ 企業地址:_______________________

郵政編碼:_______________________ 郵政編碼:_______________________

工作單位:_______________________ 法人代表:_______________________

裝飾合同 篇2

甲方:

代表人:

乙方:

代表人:

依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定,結合住宅裝飾工程施工的特點,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方經友好洽談和協商,就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜,達成如下協議:

工程概況

1、 工程地點______________.

2、 工程內容及做法:詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。

3、 承包方式:雙方商定採取下列____種方式。

(1)包工包料;

(2)包工、包部分材料;

(3)包工不包料。

4、 工程期限及保修期:

工程期限_____天。自______年____月______日起至________年_____月____日止。

保修期:_____月。自工程竣工經甲方驗收合格,雙方簽字之日起計算,並由乙方開具工程保修單。

5、 合同價款及付款方式:

本合同總價為(大寫):_______________________(小寫)________________元,合同生效後,甲方按下表中的約定向乙方支付工程款:

支付時間支付金額

開工前三天支付(合同總價60%) 元

年 月 日支付(合同總價35%) 元

雙方驗收合格支付(合同總價5% ) 元

工程驗收合格後,乙方應向甲方提出工程結算單,並將有關資料送交甲方,由甲方在五天內稽核完畢如無異議視為同意,並在簽字同時結清工程餘款,工程發票(合同總價)中所應繳納的稅金由甲方承擔。

二、雙方應盡的責任及義務甲方:

1、 開工前_____天,為乙方入場施工創造條件,騰空房間,清除影響施工的障礙物,對只能騰空的部分房屋而滯留的傢俱、陳設應歸堆,遮蓋,採取保護措施;

2、 提供施工期間的水源、電源,並承擔相應費用;

3、 負責協調施工隊和鄰里之間的關係;

4、 不得變動建築主體或者承重結構,如確需折改原建築結構、裝置管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;

5、 協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,並承擔相應費用;

6、 對工程質量、施工進度進行檢查和監督;

7、 甲方家庭成員對工程的意見,均需經過甲方代表與乙方接觸。

乙方:

1、 根據施工圖紙,提供施工方案和進度計劃,交甲方備案認可;

2、 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;

3、 負責對現場設施和工程成品的保護,防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生,如有發生,應儘快負責修復;

4、 文明施工,佩證上崗,保證施工現場的整潔,儘量減少噪音,不擾民及汙染環境,工程完工後負責清掃施工現場。

三、工程變更

1、 工程施工過程中,甲方提出修改意見及增減工程專案時,須提前與乙方聯絡,並簽訂書面變更協議後,方能進行該專案的施工。

2、 甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方自負,給乙方造成損失,延誤工期的,還應賠償。

四、材料、裝置的供應

1、 由甲方提供的材料裝置,應為附合設計和國家標準要求的合格產品,並應按施工進度計劃及時供應到現場,並事先通知乙方,雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收,辦理交接手續後由乙方負責保管,並收取一定的保管費用,如造成損失,由乙方負責賠償。

2、 甲供材料未經甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

3、 由乙方提供的材料、裝置,必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符,經甲方簽字認可後再行使用。

4、 乙方提供的材料裝置如不符合國家標準質量要求或規格有差異時,禁止使用;如已使用,其後果和損失均由乙方承擔。

五、質量標準及驗收

1、 本工程質量標準按20xx年1月10日釋出的江蘇省《住宅裝飾質量標準》執行。

2、 工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分,其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理,以便進入下道工序施工,甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束後,乙方應通知甲方在5天內組織驗收,填寫工程驗收單。 如甲方因故不能在5天內參加驗收,應及時以書面形式通知乙方,另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費和相關費用,驗收合格簽字後,結清工程餘款,工程保修單即行生效3、 如未經驗收,甲方自行搬入傢俱或居住,則視為驗收合格。

4、 施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由質檢部門對工程質量予以驗證,經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的,驗證過程支出的相關費用由乙方承擔,如符合合同約定和質量標準的,驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。

5、 室內環境質量乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質量檢驗檢疫總局20xx年1月1日釋出實施)的建築裝飾材料。工程完工後,乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部20xx年1月1日聯合釋出實施的“民用建築工程室內環境汙染控制規範”,進行室內環境的檢測,並提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質(20xx)17號檔案精神,室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最後一個環節,應列入工程預算中,檢測結果不合格,雙方應分析原因,明確責任,責任方應承擔由此產生的治理費用。

6、 甲方如有特殊施工專案和特殊質量要求,雙方應確認,並另籤補充合同。

六、工期延誤

1、 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認簽字,工期相應順延:

(1) 工程量變化和設計變更;

(2) 不可抗力;

(3) 甲方同意工期順延的其他情況。

2、 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延,因甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。

3、 甲方不按期支付工程款,合同工期相應順延。

4、 因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延,因乙方所提供的材料、裝置質量不合格或造成的工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

七、工程監理若本工程實行工程監理,甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,並將監理單位、監理工程師的姓名、聯絡電話及其職責等通知乙方。

八、違約責任

1、 合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠給對方造成的直接經濟損失。

2、 合同生效後,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見並辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同,應按合同總造價的5%作為違約金,會付給對方,因一方擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金時,應進行補償。如一方因故無法履行合同時,應及時通過另一方法辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

3、 甲方責任:

(1) 未按合同規定的時間、要求提供材料、裝置,應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。

(2) 由於甲方提供的材料、裝置質量的規格差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔。

(3) 工程未經驗收,甲方提前使用造成質量問題或損壞,由甲方承擔責任。

(4) 甲方未按約定期支付工程款的,每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。

(5) 甲方未辦理有關手續,要求乙方拆除原有建築結構裝置管線,乙方有權拒絕施工。

4、 乙方責任

(1) 工程質量不符合合同規定,甲方有權要求無償修理或返工,造成的損失由乙方負責。

(2) 乙方擅自折改原有建築結構或裝置管線,由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。

(3) 乙方應妥善保護甲方提供的材料和裝置等,如有損壞,應予賠償。

(4) 由於乙方原因,致使工期延誤的,每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。

九、合同爭議的解決方式本合同在履行過程中產生的爭議,由當事人雙方協商解決,也可由有關部門進行調解,如調解不成的,可提交蘇州仲裁委員會仲裁。

十、其它約定事項

1、 因施工而產生的垃圾清除和材料搬運,甲方可委託乙方負責,其費用由甲方負責。

2、 施工期間,甲方將外屋鑰匙各1把,交乙方保箮,工程竣工驗收後,甲方負責提供新鎖,由乙方當場安裝好後交付甲方使用。

十一、附則

1、 雙方另有約定,可簽訂補充合同。

2、 本合同(包括附表)經雙方簽字(蓋章)後生效,合同履行完畢後終止。

3、 本合同和補充合同具有同等法律效力。

4、 本合同簽訂後工程不得非法轉包。

5、 本合同一式______份,雙方各執_____份。

甲方: 乙方:

代表人(簽章): 法定代表人(蓋章):

經辦人:

電話或手機 電話或手機

年 月 日 年 月 日

裝飾合同 篇3

發包方: (以下簡稱甲方)

承包方: (以下簡稱乙方)

為加強雙方責任感,明確雙方的權利、義務,確保雙方的經濟利益,經協商,訂立本合同共同遵守:

第一條 工程概況

1、工程名稱:***酒店裝修工程

2、工程地點:***市 路***酒店

3、工程內容:裝修***酒店三層至八層房間共86個連走廊及電梯大堂(六層)

第二條工程期限

1、本承包工程的工期定為70個工作日,由籤合同後第十五天(施工隊進場)開始計算。

2、由於不可抗力的因素,工期得以順延,但乙方須及時通知甲方。

3、在履行過程中,如乙方認為有變更設計的需要,須經甲方認可後進行調整,工期相應得以調整。

第三條 工程價款的支付與結算

1、工程總造價為2,664,600.00元(包稅金),合同簽訂後三天付工程總造價30%;

2、開工後按工程進度付款,工程價款支付達到合同總價款的90%時,不再按進度付款,辦完驗收後,待保修期滿分2次支付;

3、餘款5%保固金在六個月保修期滿時全數支付;

4、餘款5%保固金在十二個月保修期滿時全數支付。

5、所有加/改數須在工程完成並經確認後十五天內付清。

第四條 施工與設計變更

1、本工程由乙方包工包料進行施工,施工專案列表說明,作為本合同附件。

2、乙方所提供材料樣版須由甲方確認。

3、在施工過程中,甲方如要變更裝修設計,須事先通知乙方,在變更資金、材料落實之後,乙方予以實施。

4、在施工過程中,乙方如認為有變更裝修工程之需要,應與甲方先行協商,確認後施工。

第五條工程質量與驗收

1、工程完工後,由甲方驗收。

2、甲方根據乙方提供之施工專案列表逐壹驗收,以修改後樣版房質量為標準驗收。

第六條 違約責任

承包方的責任:

1、負責工地施工水電;

2、工程質量不符合合同規定,負責無償修理或返工。由於修理或返工逾期交付的,償付逾期違約金。

3、工程不能按合同規定的工期交付使用的,償付逾期違約金。

4、承包方負有12個月的保修期責任,由交工驗收當天起計算。保修期內出現的質量問題,甲方在接乙方通知後七天內進行檢查,經雙方鑑定,屬乙方施工問題,由乙方即行修復,屬甲方使用不當造成的,由甲方負責。

發包方責任

1、不按合同規定撥付工程款,除工期得以順延外,按銀行有關逾期付款的規定延付金額每日萬分之三償付承包方賠償金。

2、工程未經驗收,發包方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量或其他問題,由發包方承擔責任。

3、承包方驗收通知書送達十五日後不驗收的,按規定償付逾期違約金。

第七條 糾紛解決辦法

1、發生爭議時,雙方應耐心協商;

2、協商不成時,向經濟合同仲裁機構申請仲裁或向人民法院起訴。

第八條 附則

1、本合同一式二份,雙方各執一份,均具同等效力。

2、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效,本合同在保修期屆滿前結清款項後失效。

3、本合同未盡事宜,由雙方另行協商補充,補充合同與本合同具有同等效力。

甲方:乙方:

地址:地址:

法定代表人:法定代表人:

聯絡電話: 聯絡電話:

日期: 日期:

裝飾合同 篇4

委託方(甲方):

承接方(乙方):

本工程設計人:

聯絡電話:

施工負責人:

聯絡電話:

工程專案:

根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規,結合本市住宅裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自願的基礎上協商一致,就乙方承包甲方的住宅室內裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議(包括本合同附件和所有補充合同):

第一條:工程概況

一、工程地址:___________________________________;

二、居室規格:房型__________層(式)___________室____________廳__________廚_____________衛________陽臺

1、_________室,計__________平方米;

2、_________廳,計__________平方米;

3、_______廚房,計________平方米;

4、_______衛生間,計_________平方米;

5、__________陽臺,計__________平方米;

6、其他(註明部位) ,計 平方米。

總計:施工面積 平方米。

三、施工內容:詳見《家庭裝潢施工內容單》、施工工藝表和施工圖

四、工程承包方式,雙方商定採取下列第__( 2 )_____種承包方式。

(1) 乙方包工、包全部材料(見附表:乙方提供裝飾材料明細表);

(2) 乙方包工、包輔料,甲方提供主材(見附表:甲方提供裝飾材料明細表,見附表:乙方提供裝飾材料明細表);

(3) 乙方包工、甲方提供全部材料(見附表:甲方提供裝飾材料明細表)。

五、工程開工日期:20xx年 月 日

六、工程竣工日期:20xx年 月 日. 工程總天數: 天

第二條:工程價款

工程價款(金額大寫)----整 。(其中包括裝修輔料費、人工費、設計費、裝修垃圾清運費、搬卸費、電梯運貨費、管理費、裝修出入證工本費及押金等。)

第三條:質量要求

一、 工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。

二、工程驗收標準,雙方同意參照重慶市《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

三、質量檢查監督部門:重慶市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。

四、凡由甲方自行採購的材料、裝置,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

五、甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便於工作銜接。

第四條:材料供應

一、乙方須嚴格按照國家有在價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

二、按合同約定由乙方提供的材料、裝置(見附表:乙方提供裝飾材料明細表),雙方共同驗收,材料進場時要甲方簽字認可方可進行施工;如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用,若已使用,對工程造成損失的由乙方負責。

三、按合同約定由甲方提供的材料、裝置應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場(見附表:甲方提供裝飾材料明細表),雙方共同驗收並辦理交接手續;由甲方供應的材料、裝置發生了質量問題的損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料經乙方驗收後,由乙方負責保管,由於保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

第五條:付款方式

一、 合同一經簽訂甲方即應支付施工費__________(大寫___________); 當工期進度到________________________並經甲方驗收合格時, 甲方第二次支付施工費______________(大寫:___________________) 當工期進度到_____________________並經甲方驗收合格時, 甲方第三次支付施工費____________(大寫:________________)。甲方第四次支付施工費是在裝修工程竣工並經驗收合格後結算, 金額________(大寫:______________)。

二、 剩餘尾款___________(大寫:_________)部分,作為裝修風險金,在三個月後無工程隱患再支付(注:施工費包括裝修輔料費、人工費、設計費、施工清運費、搬卸費、管理費等)。

三、甲方付清工程價款,乙方開具統一發票,向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡,(在工程進行中甲方所付款項,乙方收取需開收據.)

四、甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清約定工程價款時,不得交付使用。

第六條:工程工期

一、 因下列原因造成工期延期,經甲方確認,工期相應順延:

1、 工程量變化或設計變更;

2、 不可抗力;

3、 甲方同意工期順延的其它情況。

4、 甲方要求比合同約定的工期提前竣

裝飾合同 篇5

江蘇省xx市人民法院

民事判決書

(20xx)儀民初字第xxx號

原告:段XX

委託代理人:xxx,xx律師事務所律師。

被告:xxx裝飾工程有限公司。

法定代表人:王XX,總經理。

被告:王XX

被告李XX

被告李某女

原告段XX與被告xxx裝飾工程有限公司、李XX、李某女、王XX裝飾裝修合同糾紛一案,本院於20xx年6月5日立案受理後,依法組成合議庭公開開庭進行了審理。原告段XX及其委託代理人、被告xx公司、王XX的共同委託代理人xx、李XX的委託代理人xx到庭參加訴訟,被告李某女經本庭合法傳喚,未到庭參加訴訟。本案現已審理終結。

原告段XX訴稱,自20xx年起被告xxx公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區承接多起房屋裝修工程,並將之轉包給原告施工,但工程款一直拖欠,截止目前尚欠原告裝修款58 446.92元。被告李XX、李某女、王XX三人為公司股東,20xx年至20xx年期間,三人採用營業收不入帳的方法,將公司約463萬餘元的收入據為股東個人所有或轉入李XX任法定代表人的江蘇xx裝飾工程有限公司賬戶,導致xxx公司成為空殼公司;被告王XX、李某女在公司被吊銷後怠於履行清算義務。三人的行為侵害了債權人利益,故訴請法院判令被告xxx公司給付工程款58 466.92元,被告李XX、李某女、王XX承擔連帶責任。

提供主要證據:

1、原告與xxx公司工程結算表,xxx公司揚州分公司結算憑證,證明被告xxx公司欠原告工程款的事實;

2、xxx公司工商登記查詢表一份;

3、xxx現金會計xx證言,主要內容為20xx年4月至20xx年4月間,xxx公司正常經營,但營業收不入公司賬戶,客戶交現金就由李某女拿走,刷卡就入xxx公司賬戶,公司帳冊在李某女處,現在下落不明;

4、xxx揚州分公司建行帳戶和農行賬戶對賬單,顯示xxx公司分公司在20xx年3月至20xx年1月基本無營業收入;

5、xxx代理人調查筆錄,主要內容為xxx帳冊在李某女處。

證據4-5證明被告xxx公司被吊銷營業執照,但被告王XX、李某女怠於履行清算義務的事實及被告李XX、李某女、王XX採用營業收不入帳的方法,將公司收入個人所有或轉入關聯公司從而侵害原告債權的事實。

被告xxx公司辯稱,原告證據不能證明我公司欠他的裝修款,原告的訴訟請求應予以駁回。未提供證據。

被告王XX辯稱,原告稱我將xxx公司財產混同個人財產不屬實,公司債務與我無關,我不應承擔連帶責任。未提供證據。

被告李XX辯稱,原告所稱我將xxx公司財產混同個人財產不屬實,公司債務應由公司在其財產範圍內償還,與我個人無關;且原告對我的訴訟請求與對xxx的訴訟請求是兩個不同案由,應分案處理。未提供證據。

被告李某女書面辯稱,是李XX利用公司法定代表人身份挪用公司資金,拒絕歸還,我僅是業務總監,原告所稱我將xxx公司財產混同個人財產不屬實,為維持公司經營,我還從自家借了幾十萬給公司,原告對我的訴訟請求沒有事實依據,應予以駁回。未提供證據。

經審理查明,自20xx年起,被告xxx公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區承接多起房屋裝修工程,並將之轉包給原告施工,但工程款一直拖欠,截止目前尚欠原告裝修款58 446.92元。xxx公司成立於20xx年12月5日,公司註冊資本為人民幣10萬元,原股東/發起人為李某女、李XX,認繳出資額分別為4萬元、6萬元,實際出資4萬元、6萬元。20xx年5月25日,公司股東變更為李某女、王XX,認繳出資4萬元、6萬元,實際出資4萬元、6萬元,法定代表人也變更為王XX。20xx年6月21日,被告王XX曾以xxx公司和李某女為被告向本院起訴,要求解散xxx公司,本院立案受理後,王XX申請保全公司帳冊,但本院在其提供的地點未能找到,20xx年9月19日本院以證據不足為由判決駁回王XX的訴訟請求。20xx年12月5日至20xx年3月31日被吊銷營業執照之前,xxx公司正常營業,但自20xx年3月31日至今一直未進行清算。

上述事實,有原告與xxx公司工程結算表、xxx公司工商登記查詢表、xxx現金會計xxx證言、xxx揚州分公司建行賬戶和農行賬戶對賬單、xxx代理人張木洋調查筆錄以及原、被告雙方當庭一致陳述等證據予以證實。

本院認為,對被告李XX所持原告對xxx的訴訟請求與對被告李XX、王XX、李某女的訴訟請求為兩個不同的案由,應分案處理的主張,本院認為被告李XX的主張沒有法律依據,同時從減少原告訟累、節約司法資源的角度考慮,對該主張不予以支援。對原告的訴訟請求,本院認為,首先,債務應當清償,原告提供的工程結算表及本院對xxx公司現金會計xxx的調查等證據足以證明被告xxx公司欠原告段XX工程款58 446.92元的事實,被告xxx公司負有清償義務,原告要求被告xxx公司給付工程款的訴訟請求符合法律規定,應該予以支援。其次,被告王XX、李某女作為股東,應在公司被吊銷營業執照後及時進行清算,但二人怠於履行清算義務,致使原告債權無法實現,違反了公司法及其司法解釋的相關規定,故應對該筆債務承擔連帶責任。第三,原告提供的現金會計xxx的證言、xxx揚州分公司建行賬戶和農行賬戶對帳單、原告本人和丁等人的結算單等證據已能證明xxx有營業收,但公司帳冊掌握在被告李XX、李某女手中,現因二被告的原因,公司帳冊下落不明,應推定原告主張的被告李XX、李某女將xxx經營收入混同於個人財產或關聯公司財產的,濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避公司債務的事實成立,被告李XX、李某女的行為已嚴重損害了原告的利益,因此二人應對該筆債務承擔連帶責任。對原告所持被告王XX將公司財產混同於個人財產,要求其承擔連帶責任的訴訟請求,因原告的債權產生於王XX接受李XX股份成為股東之前,與其不能實現債權之間無因果關係,故不予支援。綜上,依照《中華人民共和國民法通則》第八十四條、《中華人民共和國公司法》第二十條、第一百八十四條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條、《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》第七十五條的規定,判決如下:

被告xxx裝飾工程有限公司於本判決生效之日起10日內給付原告段XX工程款58 446.92元,被告李XX、李某女、王XX承擔連帶給付責任。

如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務,應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。

案件受理費1261元,公告費300元、保全費620元,合計2181元由被告xxx裝飾工程有限公司負擔;此款原告已墊付,則被告xxx裝飾工程有限公司於本判決生效之日起10日內償付給原告,被告李XX、李某女、王XX對此承擔連帶給付責任。

如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內向本院遞交上訴狀,並按對方當事人的人數提出副本,同時預交上訴費1261元,上訴於江蘇省揚州市中級人民法院。

審 判 長 xxx

代理審判員 xxx

人民陪審員 xxx

二零XX年四月十二日

書 記 員 xxx

裝飾合同 篇6

發包方: (以下簡稱甲方) 承包方: (以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》及裝飾行業有關法律法規的規定,經雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就甲方裝飾裝修工程的有關事宜,達成如下協議:

第一條:工程概況

1、工程名稱:

2、工程地址:

3、工程內容:以預算書工程專案為準。

4、承包方式:

5、工程造價 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整;

6、合同工期從 年 月 日至 年 月 日竣工,共計 天。凡發生下列情況之一者,工期順延。 ①遇到人力不可抗拒的自然因素;

②施工過程中停電、停水;

③甲方要求變更設計方案及工程內容,增加專案。

第二條:合同價款的支付和調整

1、合同價款是經雙方協商一致的結算價款,合同生效後,發包方按下列表中的約定直接向承包方支付工程款;

2、在發生下列情況時價款可作調整

①在原預算專案新增加的應在決算時追加價款;

②甲方確認的工藝標準變更或材料變更;

③甲方確認的設計方案變更;

④市場材料價格的變化超過10%。

第三條:甲方的義務

1、開工前三天,為承包方入場施工創造條件:包括搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆遮蓋、以不影響施工為原則。

2、提供電源、水源。

3、負責協調施工隊與鄰里之間的關係及相關裝修手續(物管等),並承擔相關費用。

4、施工期間發包方需要部分地方使用時負責做好施工現場的保衛及消防等項工作。

第四條:乙方的義務

1、施工中嚴格執行安全施工操作準則,防火規定,施工規範及質量標準,按期保質完成工程。

2、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及汙染環境。

3、保護原有室內的傢俱和陳設,保證室內上、下水管道的暢通。

4、保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

第五條:工程的質量標準

1、雙方約定本工程施工質量標準為現行裝飾裝修驗收標準。

2、施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由發包方指定擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包方承擔,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包方承擔。

第六條:工程驗收

1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:

(1)隱蔽工程驗收;

(2)水電工程驗收;

(3)瓦作工程驗收;

(4)木作工程驗收;

(5)油漆工程完工驗收。

2、工程竣工後,承包方通知發包方進行驗收,發包方應

自接到驗收通知後兩天內組織驗收(否則視為工程合格)在工程款結清後,辦理移交手續。

第七條:違約責任

1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,將受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任並賠償給對方造成的經濟損失。

2、因一方的原因,造成合同無法繼續履行時,終止方應提前5天通知另一方辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

第八條:合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生爭議,當事人雙方應協商解決,也可由有關部門協調解決,協商調解不成的可依法向人民法院提起訴訟。

第九條:合同一式兩份,自蓋章之日起生效,本合同履行完成後自行終止。

甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

甲方代理人(簽字): 乙方代理人(簽字):

聯絡電話: 聯絡電話:

年 月 日

裝飾合同 篇7

發包方(簡稱甲方):__________________________________

承包方(簡稱乙方):__________________________________

根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《上海市保護消費者合法權益條例》,中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守,家庭居室裝飾裝修施工的合同範本

一、概況

1.甲方裝飾住房系合法居住。

乙方為本市經工商行政管理機關核准登記並經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。

2.裝飾施工地點:_________區(縣)___________路____弄(村)____號___樓____室。

3.住房結構:____________房型______房_____廳_____套,施工面積___________平方米。

4.裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。

5.承包方式:__________________(包工包料、清包工、部分承包)。

6.總價款:¥_________元,大寫(人民幣):______________________________

其中:

材料費:________________________________,人工費:_____________________

管理費:________________________________,設計費:_____________________

垃圾清運費:____________________________,稅金(3.41%):____________

其他費用:___________________________

經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

7.工期:自_________年_______月________日開工,至________年_______月_______日竣工,工期________天。

二、關於材料供應的約定:

1.甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、裝置表》。

本工程甲方負責採購供應的材料、裝置,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、裝置發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。

2.乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。

3.乙方對甲方採購的裝飾材料、裝置,均應用於本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、裝置價款的雙倍補償給甲方。

4.乙方供應的材料、裝置,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用,如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、裝置系偽劣商品,應按材料、裝置價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定:

1.本工程執行dbj08-62-97《住宅建築裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準,質量評定驗收標準。

2.本工程由_________方設計,施工方案。

3.甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4.由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

5.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程專案時須提前與乙方聯絡,在簽訂《工程專案變更單》(詳見附件四)後,方能進行該專案的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定,合同範本《家庭居室裝飾裝修施工的合同範本》。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

6.工程驗收。

甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認,事後,若甲方要求複驗,乙方應按要求辦理複驗,若複驗合格,其複驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。

7.工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,並辦理驗收移交手續(詳見附件五《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

四、有關安全生產和防火的約定:

甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

五、關於工程價款及結算的約定:

1.工程款付款方式列下表:

2.工程結算:詳見附件六《工程結算單》。

3.工程保修期壹年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。

4.雙方款項往來,均應出具收據,施工結束須開具發票。

付款時間付款百分比金額

對預算設計認可簽訂合同之日1000元,第二次付款時扣除

合同簽訂後開工彰二到五天65%元

施工過程中工期進度過半30%元

竣工驗收當天5%元

增加工程專案簽訂專案變更表100%元

注:裝飾工程有形市場另有規定的,亦可按市場規定辦理。

六、其它事項

1.甲方工作:

(1)甲方應在開工前一天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份,並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。

(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

(3)如確實需要拆改原建築物結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔有關費用。

2.乙方工作:

(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。

(2)指派______________為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。

(3)未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用裝置管線。

七、違約責任:

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工,窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的________%支付違約金。

2.由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_______________%向甲方支付違約金。

3.甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用裝置管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並承擔責任。

4.乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用裝置管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。

八、糾紛處理方式:

1.因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文字和施工企業開具的統一發票,可向上海市建築裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2.當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向

--市仲裁委員會申請仲裁;

--人民法院提起訴訟。

(將不選定的解決方式劃出)

九、合同的變更和解除:

1.合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款__________%支付違約金,並辦理終止合同手續。

2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。

十、其它約定:

十一、本合同一式份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。

合同附件為本合同的組成部分。

甲方(簽章): 乙方(簽章):

委託代理人: 委託代理人:

住址: 地址:

電話: 電話:

郵編: 郵編:

簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日

裝飾合同 篇8

甲方(發包方):

乙方(承包方):

依照《中華人民共和國合同法》和其他有關法律、法規,結合本工程實際情況,雙方在平等、自願協商一致的基礎上,特就乙方承包甲方的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成以下協議,以便共同遵守:

第一條工程概況

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、工程內容:施工圖範圍內,詳見施工預算單

4、總造價:

5、承包方式:乙方包清工,甲方提供所有工程材料

6、開工日期:

7、竣工日期:

第二條工地代表

1、甲方:

2、乙方:

第三條甲方工作

1、清理施工場地,為乙方創造入場開工條件。

2、為乙方提供水、電和必要的生活幫助。

3、參與工程質量和施工進度的監督,

4、甲方保證材料的及時供應,不得出現材料供應不及時,影響乙方施工,如出現材料短缺影響的工期與誤工費由甲方負責。

5、甲方負責圖紙設計方案的確定與會審,如有施工變更甲方應提前三天通知乙方,並進行現場簽證。

6、甲方負責施工現場不同工種班組之間的協調。保證其他班組的施工不得影響到乙方的正常施工。

7、甲方負責施工現場的外部施工環境,確保乙方施工不受周圍其它因素的干擾(包括各級行政管理部門)。

第四條乙方工作

1、施工中嚴格執行安全施工操作規範和防火規範質量標準,按期保質完成工程任務。

2、嚴格依據圖紙進行施工,不得隨意更改施工方案

3、施工期間,對甲方原不動結構和陳設予以保護。

4、保證各工種之間合理有序的安排施工,不得影響到其他施工班組的正常施工。

5、因拖欠民工工資引起的後果,由乙方負責。

第五條本工程由甲方採購的`各類材料裝置,應為符合國家標準和設計要求的合格產品,如由於材料質量原因造成的後果有甲方負責。

第六條乙方應按雙方認可的形象方案和工程專案內容清單組織施工。如甲方提出設計變更或增減工程專案時,必須提前與乙方代表聯絡,進行專案變更。變更單由甲方作為增減工程造價和結算的依據。專案若無變更,工程總造價以本合同所籤價款為終最結算價

第七條工程竣工驗收

1、未經交工驗收,而由甲方單方面使用者,視為交工驗收合格。

2、工程交工後由於施工工藝造成的返修,費用由乙方負責。由於材料原因造成的返修或因在使用中人為或不可抗拒因素造成的返修,費用均由甲方負責。

第八條付款方式

第九條違約責任

1、甲方不按合同約定時間付款,每逾期一天,向乙方支付合同總金額千分之一的違約金。

2、由於乙方原因而延誤工期,每逾期一天,向甲方支付合同總金額千分之一的違約金。

第十條因工程施工而產生的垃圾由乙方負責清運至一樓,由甲方負責運出施工現場並負責處理。

第十一條合同爭議解決方式

如對工程質量或工程造價雙方發生爭議,可協商解決。如協商不成,工程質量爭議可申請工程質量監理部門或裝飾裝修行業管理機構認定。工程造價爭議可申請審計部門審計結論還可通過法律渠道解決。

第十二條補充條款:

第十三條簽字蓋章

第十四條合同份數

本合同一式二份,;甲、乙雙方各執一份

第十五條本合同經雙方各自簽字並加蓋單位印章後生效。合同履行完後自動終止。

甲方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日

裝飾合同 篇9

委託方(甲方):

承接方(乙方):

甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。

第一條:工程概況

1、工程地址:XXXXX。

2、居室規格:計XX平方米。

3、委託方式:包工包料。

4、工程開工日期:20xx年X月X日。

5、工程竣工日期:20xx年X月X日。

工程總天數:XX天。

第二條:工程價款

工程價款:XXX元整(小寫:XXX元整)。

第三條:質量要求

1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。詳見《家庭裝潢工程材料決算清單》。

2、工程驗收標準,雙方同意參照DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

3、施工中,甲方如有特殊施工專案或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。

4、凡由甲方自行採購的材料、裝置,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

5、甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便於工作銜接。

第四條:材料供應

1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2、乙方提供的材料、裝置如不符合質量要求,此時或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

3、甲方負責採購供應的材料、裝置,詳見《甲方提供裝潢材料清單》的內容,應該就是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管,由於保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

第五條:付款方式

1、合同一經簽訂,甲方即應付20%工程材料款和施工工費的10%;當工期進度過半,甲方即第二次付施工工費的40%。剩餘30%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。

甲方在應付款日期不付款就是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。

2、工程施工中如有專案增減或需要變動,此時詳見《家庭裝潢工程工程專案變更表》,雙方應簽訂補充合同,並由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減專案的價款,當場結清。

3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,此時每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

第六條:本合同未盡事宜雙方協商解決。

第七條:本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份。

第八條:本合同自簽訂之日起生效。

甲方:

乙方:

簽約日期:年 月 日

裝飾合同 篇10

發包人 (甲方):

承包人(乙方):

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》及其他有關規定,遵循平等、自願、公平、誠實信用的原則,甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發包與承包事項經協商一致,簽訂本合同。

1. 工程概況

1.1工程名稱:

1.2工程地點:

1.3工程內容:華諾國際酒店室內所有裝飾裝修工程

1.4承包範圍:華諾國際酒店室內裝飾裝修工程的施工圖全部施工內容,包括裝飾裝修工程、給排水工程,電氣(強電、弱電)工程,中央空調,電視電話,智慧監控系統,公共廣播、單視訊系統、廚房裝置(承包範圍不包含所有消防的設計、施工、安裝及檢測審報部分以及軟裝飾、布草部分)。

1.5承包方式:固定總價承包。乙方包工包料(除附件所列甲供材料外,其餘材料全部由乙方提供),即使市場材料價格、人工價格或國家政策變化,固定總價不做任何調整。

1.6預決方式:綜合單價

1.7工程結構:框架結構

2. 工程質量

2.1本工程以施工圖紙、設計變更和《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》(GB50210-20xx)、《建築內部裝飾防火規範》、《室內裝修空氣質量標準》(GB/T18883-20xx)、《民用建築室內環境汙染控制規範》(GB50325-20xx)、《建

築安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。

2.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準,如工程質量達不到約定質量標準,乙方應承擔違約責任並在合同工期內整改合格。全部返工費用由乙方承擔,工期不予順延。

3.工期

3.1開工日期:年月日,竣工交付使用日期: 年 月 日。

3.2在約定工期內,乙方必須無條件執行經甲方批准的施工進度計劃並嚴格遵守階段性時間節點要求。

3.3因甲方原因而產生的設計變更或工程量變化,如單項變更價格未超過5萬元,則工程費用和工期不變;如單項變更價格超過(含)5萬元的,則經甲方代表和監理工程師簽證、甲方蓋章確認,相應調整工程費用和工期,乙方須相應地調整施工計劃,並採取趕工措施儘量確保工程順利竣工。

3.4因乙方原因且未取得甲方書面許可,乙方不能中途停工而延誤工期,工期不予順延。

3.5因甲方原因造成中途停工而延誤工期,工期順延。

4. 設計變更

4.1乙方會同甲方、設計人員提出合理的方案優化和設計變更,乙方應按照優化後的設計進行施工調整。

4.2如有設計變更,則乙方應按照甲方要求進行施工調整,並按照甲方核定的單價進行核算以調整總價。

5.工程價款及支付方式

5.1本工程價款總計:(人民幣)萬元(大寫: 元整),該工程價款為固定總價包乾,(如出現3.3條需調整工程費用情況,乙方憑甲方簽字蓋章的設計變更單簽證、核價,進入決算)。乙方應認真審閱合同檔案中的所有條款和圖紙。圖紙設計做法不清楚需完善的內容,乙方應在技術交底答疑時以書面形式提出,由設計單位明確做法並調整合同總價。在施工過程中乙方發現

甲方提供的現有設計圖紙中存在未明確做法或未明確材料標準的,由甲方以書面形式補充提出說明及要求,不再計入工程變更,合同總價不做調整。

5.1.1甲方按照本合同約定按期、足額支付工程款

5.2 工程價款支付

5.2.1本工程工程款支付方式為按月進度付款。

5.2.2 在工程質量、進度滿足要求並經監理單位和甲方現場代表驗收合格的前提下,乙方每月日向甲方現場代表送交當月已完分部分項工程或經監理單位和甲方現場代表確認的工程量進度報表,經甲方稽核後於當月日前按當月進度款總額的50%向乙方支付進度款。按月進行支付,以此類推。

5.2.3乙方向甲方送交完整的工程竣工資料和結算資料(均為一式三份並製成電子文件),甲方在收到乙方齊全的竣工結算資料後兩個月內稽核、結算完畢。

5.2.4 工程竣工驗收合格並交付使用後第一年內,甲方按比例逐月向乙方支付工程款至完工結算總價的75%。

5.2.5 工程竣工驗收合格並交付使用後第二年內,甲方按比例逐月向乙方支付工程款至完工結算總價的100%。

6. 材料裝置供應

6.1本工程由乙方採購的材料、裝置、成品、半成品,應按照設計說明、施工圖紙、材料清單和有關技術資料標準進行採購,提供材料、裝置產品的質量、環保證明合格證明,並對所採購材料裝置質量負責。

6.3甲方供應和乙方採購的材料裝置按約定到達指定地點前應通知對方,雙方應對材料裝置進行共同驗收。甲方供應的材料裝置經驗收合格後,乙方負責保管。

6.4本工程中的主要材料應由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應經雙方驗收後封存,作為材料供應和竣工驗收的實物標準。

6.5雙方所提供工程主要材料應符合國家質監總局釋出的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。

7.雙方派駐本工程的代表

7.1甲方派駐本工程專案的代表為: 。

7.2本工程專案甲方委託公司依法對工程施工實施監理。

監理工程師: 註冊證書號。

7.3乙方派駐本工程的專案經理為:,是乙方在本工程專案中的代表,專案經理必須專職且每日駐工地。

7.4雙方派駐本工程施工場地的代表,按照本合同約定行使各自派出方的權利,履行派出方的義務。

7.5甲方代表在授權範圍內向乙方專案經理髮出的任何書面形式的條件和指令,乙方專案經理應參照本合同8.2.2款約定執行。

8.雙方權利

8.1甲方權利

8.1.1發包人有權要求承包人更換不稱職的專案經理或其他任何成員,承包人應在接到發包人書面通知後7日內將更換的人員名單及其任職資質的材料告之發包人並得到發包人的認可。

8.1.2有權監督乙方履行各項合同義務。

8.1.3有權審批乙方編制的施工進度計劃。乙方在施工組織計劃中應明確各階段分專業進駐施工場地的人員數量並經甲方稽核,乙方必須按照施工組織計劃合理安排加班、趕工,確保按期完工。

8.1.4有權對工程質量、施工進度進行監督,參加材料、裝置驗收,隱蔽工程驗收、分部分項工程驗收、竣工驗收。

8.1.5由乙方採購的主要材料(裝置)必須先送樣,由甲方代表和監理工程師按規定檢驗其規格、型號、質量符合設計要求並能滿足工程需要才能採購和投入使用。如果材料不合格,甲方有權要求乙方進行更換,或另行指定供貨商供貨,所發生的費用均由乙方承擔且不再調整合同價格。

8.1.6合同範圍內未包括的室內裝飾工程專案,如甲方交由乙方施工,乙方須無條件執行。新增加的工程及設計變更、簽證發生的費用,按照本合同相對

應的條款及計算方式計算相關費用(按照11.2.3、19.2條款執行)。

8.2乙方權利

8.2.1乙方如需要更換專案經理,應至少提前7天以書面形式通知甲方,並徵得甲方同意。後任繼續行使合同檔案約定的前任的職權,履行前任的義務。

8.2.2乙方代表認為甲方代表的指令不合理時,應在收到甲方代表指令後24小時內向甲方代表提出修改指令的書面報告,如甲方代表堅持執行原指令的決定,乙方代表應予執行,但由於指令錯誤發生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔,工期順延。

9.雙方義務

9.1甲方義務

9.1.1按本合同約定的付款方式向乙方支付工程款。

9.1.2本工程由甲方報建,並辦理施工許可證及其他施工所需的證件。

9.1.3本合同生效後甲方向乙方提供施工圖6套,組織乙方和設計單位、監理單位進行圖紙會審和技術交底工作。

9.1.4提供施工場地,並清除影響施工的障礙物。

9.1.5提供房屋主體結構、水、電、暖風機電裝置的技術資料。

9.1.6提供施工所需的水、電介面到施工現場(乙方裝表計量,水電費由乙方承擔)。

9.1.7協調施工期間進行交叉作業的各專業施工單位間的關係,保障工程有序進行。

9.1.8嚴格執行國家安全生產和環境保護的有關規定。

9.2乙方義務

9.2.1乙方在收到施工圖紙後應認真核對圖紙,如有漏項或錯誤在開始實施前應以書面的形式向甲方提出、並修正。乙方應在本合同生效後三日內提交詳細工程進度計劃,編制施工計劃和材料計劃(包括:周、旬、月,以及總進度計劃和報表)。進度計劃必須滿足合同約定的總工期計劃,並組織落實施工進度計劃。發包人、監理在接到正式的施工方案和計劃後的10日內對施工方案和進度

熱門標籤