承攬加工合同書通用模板

隨著法律知識的普及，關於合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那麼問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編為大家整理的承攬加工合同書通用模板，希望對大家有所幫助。

承攬加工合同書通用模板1

認立合同雙方：

承攬方：

定作方：

定作方委託承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量

第二條 加工成品質量要求：

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

1.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協商。

第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供

承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。

2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 總價款為 合同簽訂後，訂作商付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格後支付給承攬方 元（即總價款的 %），預留 元作為質保金一年後付清。 （價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或專案，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和專案質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其它

（如： .根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。等等。）

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、裝置、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

十一、在承攬方製作的過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條xxx在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關）各留存一份。

定作方： （蓋章） 承攬方： （蓋章）

代表人： （蓋章） 代表人： （蓋章）

地址： 地址：

電話： 電話：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳號： 帳號：

年 月 日訂

承攬加工合同（二）

現有_________________單位將______________（地點或加工件全稱）交予___________加工。經雙方友好協商，本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。

甲方：________________________

乙方：________________________

一、工程專案

1、工程名稱_____________________________________________

2、工程地點_____________________________________________

3、工程範圍_____________________________________________

4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共計＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因順延）

二、甲方在合同簽訂時要將所加工產品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙後詳細檢視後交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底，甲方應在一個工作日內答覆。不能答覆的技術問題乙方有權停止施工。（所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字後作為合同附件，同樣具備合同法律效應）

三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。

四、加工產品交付地點________________________________。

五、加工產品（工程）總價人民幣____________________元整，大寫（________________________________元整）。（此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協商。）

六、付款方式__________________

1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________％。

2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時支付乙方總價 _______________％。

3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________％。

4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________％。

5、驗收合格後一次性支付加工件總額。

七、產品質量保修期

1、玻璃_________________

2、鋼材_________________

3、鋁材_________________

4、油漆_________________

5、噴塑_________________

八、安全生產乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，服從甲方安

全管理人員及監理人員的管理，嚴格遵守安全操作規程，施工中如因違反操作規程而發生傷亡事故其損失由乙方負責。

九、驗收：

甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內組織驗收，七日內不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時甲方履行合同後續責任，甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。

十、違約責任：合同簽訂後，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變

更或解除本合同。如單方面解除合同，應向對方賠償對方損失。

乙方必須按照合同規定的時間內按照合同質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰，提前按照同等獎勵。

十一、本合同未盡事宜，雙方協商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。

十二、本合同共＿＿＿頁，附件共＿＿＿＿頁，一式_____份，雙方各持份

本合同雙方簽字之日起生效，至工程結束、工程款付清後自行失效。

（本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力）。

甲方：（章） 乙方：（章）

電話： 電話：

電子郵箱： 電子郵箱：

開戶行： 開戶行：

________年______月_____日

承攬加工合同書通用模板2

甲方：

乙方：

甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

第一條：甲方委託乙方生產加工製作________________模具。

第二條：質量標準和要求、驗收方法（標準）及地點：

1、質量標準和要求：模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。

（1）乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、製造模具。

（2）合格模具定義：

①模具必須符合經甲方確認後的模具結構圖；

②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求；

③模具壽命必須符合本合同第六條之規定。

2、驗收方法（標準）：

①按甲方的圖紙和技術要求執行。

②模具結構必須符合模具結構圖紙。

3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上註明下次驗收期限。

第三條：原材料來源

1、原材料來源：模具製造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求採購原材料，以確保產品質量的穩定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同

第四條：交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：

1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣，並經雙方確認籤板後視為模具驗收合格。

2、交貨地點：甲方指定場所________________________。

3、交貨時間：乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失（每遲交1日，罰款200元）。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經甲方書面形式確認後，交付時間可以按延誤時間順延。

4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。

第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。

貨款結算時間及方法：_____________________。

付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內付_______%。

第六條：技術資料提供及保管：

1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。

2、涉及到資料中技術祕密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術祕密協議》執行。

第七條：質量異議/違約責任：

1、對於乙方供應的產品如存在質量問題，甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方，並對乙方供應的產品進行妥善保管；乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案並趕甲方現場進行處理。

2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產品為合格品；如乙方未按上款要求保證進行售後服務，則視為接受甲方的處理意見。

3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。

第八條：其他：

1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權為甲方所有。

2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經後生產合作過程中的檔案資料為本合同的附件。

3、在本合同約定模具專案交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的檔案技術資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款（3）規定執行。

4、本合同約定模具專案的變更按雙方簽署的《模具委託加工製造合作意向書》中“工程變更條款”執行。

5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委託加工製造合作意向書》第11條規定執行。

6、本合同委託專案，乙方不得轉發包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關責任。

第九條：雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商並由___________市經濟合同鑑定機關查實證明，可免予承擔民事責任。

第十條：合同生效、附件

2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之後生效。

3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。

4、本合同附件資料具有同等法律效力。

第十一條：本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，由雙方進行協商調解。協商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

第十二條：本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方：

委託代理人：

地址：

電話：

開戶銀行：

賬號：

_________年____月____日

乙方：

委託代理人：

地址：

電話：

開戶銀行：

賬號：

_________年____月____日

承攬加工合同書通用模板3

定作人：

簽訂地點：

承攬人：

簽訂時間：年月日

第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限

加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量

數量

名稱、型號單位、單價金額合計

合計人民幣金額（大寫）：

（注：空格如不夠用，可以另接）

第二條 定作人提供的材料

材料規格

計量

數量質量

提供日期

消耗定額

名稱型號單位

（注：空格如不夠用，可以另接）

第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

第四條 加工物的技術標準、質量要求：

第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：

第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。

第九條 定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條 加工物的交付方式及地點：

第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：

第十二條 報酬的結算方式及期限：

第十三條 定作人在年月日前交定金（大寫）元。

第十四條 本合同解除的條件：

第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。

第十六條 違約責任：

第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

（一）提交仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院起訴。

第十八條 其他約定事項：

定作人（章）：

承攬人（章）：

住所：

住所：

法定代表人：

法定代表人：

居民身份證號碼：

居民身份證號碼：

委託代理人：

委託代理人：

電話：

電話：

開戶銀行：

開戶銀行：鑑（公）證機關（章）

賬號：

賬號：

經辦人：

郵政編碼：

郵政編碼：

監製部門：

印製單位：

承攬加工合同書通用模板4

合同編號：

訂立合同雙方：

定作人：（以下簡稱甲方）

定作人法定代表（負責）人：簽約人：

定作人承辦單位： 聯絡人： 聯絡電話：

定作人機構地址：傳真電話：

承攬人：（以下簡稱乙方）

承攬人法定代表（負責）人：簽約人：

承攬人營業執照：生產報刊亭許可證明：

承攬人機構地址： 聯絡人： 聯絡電話：

銀行開戶許可證： 開戶行： 帳戶：

根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

第一條標的

乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。

第二條製作報刊亭的數量、規格、價格（價款單位：每個／人民幣萬元）

1、

2、

3、

注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

第三條加工、製作與安裝、要求

1、 報刊亭安裝後穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小於_____平米。

2、使用材料：所有外表面使用大於_____mm厚不鏽鋼板，結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架，透明部分不少於_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電錶一塊，藍色陽光板封頂，並有通風口一處。

第四條驗收標準和方法

①、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規格、材質）製作成品後，交甲方進行初驗，初驗合格後方可生產。

②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可採取隨機抽驗 。

第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的`安裝位置，並安裝完畢。

③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務

①、乙方對製作的報刊亭進行安裝；

②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____ ％做為另行維修費用，並不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；

③、乙方承諾為甲方製作的報刊亭因質量出現問題，_____年內免費進行保修，超過_____年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費；

④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

第七條結算方式、期限及安裝費用

①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的預付款。

②、乙方交貨後15日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。

③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後15日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35％的價款，累積達到合同標的額的95％。

④、剩餘的合同標的額 5％（_____元）價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。

第八條甲方違約責任

①、甲方在乙方為其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____ ‰的違約金；

②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____ ‰的違約金。

第九條乙方違約責任

①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；

②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；

③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。

第十條糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；

②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

第十一條附則

①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商後，作出

補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方：乙方：

簽約人：簽約人：

簽約地點：簽約日期： 年 月

承攬加工合同書通用模板5

甲方：

乙方：

1、前言

經過友好協商，甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發展的前提，就鑄件合作事宜達成一致，特簽訂本合同並共同信守執行。乙方將根據甲方提供的技術資料和鑄造清單進行鑄造並供貨。

2、供貨範圍和雙方職責

（1）供貨範圍

按甲方提供的鑄件清單供貨。

鑄件上要帶檢驗試棒2根（￠30﹡300）；球鐵件的附鑄試塊採用“Y”型試塊並附質保書。

（2）乙方職責

完成上述規定供貨範圍的供貨。

返回甲方提供的所有資料，併為甲方保密。

向甲方提供鑄件的材料說明（A、機械效能；B、材質化驗）

（3）甲方職責

每套鑄件（每件）向乙方提供鑄件圖紙一套。

負責解決乙方在泡沫模型製作過程中的技術問題。

向乙方提供鑄造清單（明細）並說明材料，件數，交貨期。

甲方向乙方提供技術要求。

技術要求

（A）鑄件材料：HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3

（B）鑄件化學成份：根據提供給貴公司的化學成份標準。

（C）鑄件應清理乾淨，去除冒口殘餘，粘砂以及內腔殘餘物等。鑄件表面進行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。

（D）鑄件不允許有影響使用效能的裂紋、氣孔冷隔、縮鬆、鐵包砂和起皮等缺陷存在。

（E）鑄件加工面上不允許存在加工餘量範圍內的表面缺陷。

（F）鑄件交貨時應附有合格證、質保書，其中包括：供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、製造日期（或編號）或生產批號、機械效能。

3、價格

（1）鑄件價格

HT250：

MoCr：

QT600：

特殊規格鑄件價格雙方協商定

4、結算方式：

（1）鑄件以甲方驗收過磅，並通知乙方認可。

（2）鑄件在甲方現場驗收合格後，開具發票，甲方收到發票30天內全額付款。

（3）鑄件經甲方使用，確認滿足第六條定義的質量保證。

5、交貨期

（1）乙方嚴格按甲方提供的清單、週期進行鑄件並及時交貨。

（2）具本交貨日期：（泡沫模型與鑄件製造，週期，不含路途）

鑄件5噸以下16-20天。

鑄件5-8噸18-22天。

鑄件8噸以上的另商定。

（3）特殊規格雙方協商定。

6、驗收

甲方應根據有關資料和技術協議、國家標準對鑄件進行驗收。

7、質量保證：

甲方在加工過程中發現鑄造原因造成的廢品，應立即通知乙方，如確係乙方鑄造原因造成的廢品，由乙方補廢包換，並以急件的形式補廢，模型費由乙方負擔。

8、合同修改：

只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意後，才能對本合同的條款進行修改，補充和更改。這些修改、補充和更改的檔案與本合同具備同等效力。

9、不可抗力：

（1）當不可抗力發生時，發生不可抗力的一方有義務做出努力，將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。

（2）因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。

10、權力和義務的轉讓：

乙方不得將本承包合同所產生的權力義務轉讓給任何第三方。

11、合同的終止和解除

（1）發生下列情況之一時，甲方有權終止和解除合同，並有權要求乙方賠償由此造成的經濟損失。

乙方無正當理由不按期製造投入時。

實際製造進度比進度表上的日程大大延遲，按期交付無可能時。

乙方無正當理由不執行合同有關規定，經甲方書面催促仍無解決誠意時。

（2）發生下列情況時，乙方有權終止和解除合同，並有權要求甲方賠償由此造成的經濟損失。

甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。

甲方沒有支付合同金額的能力時。

12、爭議解決：

當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發生爭議而通過協商已無法解決時，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地（煙臺）人民法院管轄。

13、合同附件

下述合同附件與本合同同進簽署，一併有效。

附件一、每次提供鑄造清單、進度表。

14、通知

所有通知和通訊均需採用書面形式，如為傳真或電傳，則發生當日視為送達。

15、合同生效

本合同一式二份，雙方各執一份，合同經雙方授權代表簽字、蓋章即生效。

甲方 乙方

代表（簽字） 代表（簽字）

日期： 日期：

承攬加工合同書通用模板6

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

定作方（甲方）：

承攬方（乙方）：

按照《中華人民共和國合同法》的有關規定，本著平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協議：

一、專案概況

1、專案名稱：

2、專案地點：

二、裝置名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價

序號 貨物名稱 規格 數量 單價：元/m2 備註

1 鋼質防火門 甲級

2 乙級

3 丙級

合計：（樘）㎡×元/㎡=元。

114樘/363.06㎡

金額（大寫）： （不含稅）

注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠岩模壓板；表面處理為靜電噴塗；顏色 ；門板為平板；按實際發生數量結算。

三、交貨日期：根據現場進度交貨。

四、交貨地點：工地現場。

五、技術質量要求：

1、產品執行防火門國家標準GB12955-20xx。

2、產品保證通過消防部門驗收。

六、承包方式：

含運輸及安裝。

七、付款方式：

1、合同簽訂後，預付總貨款的%，貨物全部進場，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價的％，剩餘％為質保，質保期結束結清。

八、售後服務承諾

1、該產品質保期自合同簽訂之日起計算，質保十二個月。在質保期內，出現質量問題，乙方負責免費維修。質保期過後，所有產品實行終身售後服務，只收取材料成本費用。

九、違約責任

1、按《合同法》的相關規定執行。

十、爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。

十一、附則

本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

代理人： 代理人：

電話： 電話：

年 月 日 年 月 日

承攬加工合同書通用模板7

訂立合同雙方：

定作人：(以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負責)人：

簽約人：

定作人承辦單位：

聯絡人：

聯絡電話：

定作人機構地址：

傳真電話：

承攬人：(以下簡稱乙方)

承攬人法定代表(負責)人：

簽約人：

承攬人營業執照：

生產報刊亭許可證明：

承攬人機構地址：

聯絡人：

聯絡電話：

銀行開戶許可證：

開戶行：

帳戶：

根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

第一條標的

乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。

第二條製作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位：每個/人民幣萬元)

1、

2、

3、

注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

第三條加工、製作與安裝、要求

1、報刊亭安裝後穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小於_____平米。

2、使用材料：所有外表面使用大於_____mm厚不鏽鋼板，結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架，透明部分不少於_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電錶一塊，藍色陽光板封頂，並有通風口一處。

第四條驗收標準和方法

①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)製作成品後，交甲方進行初驗，初驗合格後方可生產。

②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可採取隨機抽驗。

第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。

③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務

①、乙方對製作的報刊亭進行安裝;

②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用，並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);

③、乙方承諾為甲方製作的報刊亭因質量出現問題，_____年內免費進行保修，超過_____年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費;

④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

第七條結算方式、期限及安裝費用

①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。

②、乙方交貨後15日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。

③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後15日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%。

④、剩餘的合同標的額5%(_____元)價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。

第八條甲方違約責任

①、甲方在乙方為其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金;

②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____‰的違約金。

第九條乙方違約責任

①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;

②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔;

③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。

第十條糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

第十一條附則

①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方：乙方：

簽約人：簽約人：

簽約地點：簽約日期：年月日

承攬加工合同書通用模板8

服裝加工承攬合同:

承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

定作方委託承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品：

┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

│品名 │規格 │單位 │數量 │備註 │

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

│ │ │ │ │ │

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

│ │ │ │ │ │

└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

第二條 加工成品質量要求:________________________________________________

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

2．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

第四條 技術資料，圖紙提供辦法：

1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2．承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。

3．定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）

第五條 價款或酬金：

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法：

1．按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

2．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或專案，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3．當事人雙方對承攬的定作物和專案質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交（提）貨的時間和地點：

1．交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。

2．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔：_____________________________________

第九條 運輸辦法及費用負擔：_____________________________________

第十條 結算方式及期限：_________________________________________

第十一條 其他：

1．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

2．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。

第十二條 承攬方的違約責任：

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、裝置、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任：

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理：

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式_________份，交_________（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________

代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________

地址：_________ 地址：_________

電話：_________ 電話：_________

開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________

帳號：_________ 帳號：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

承攬加工合同書通用模板9

訂做方（以下簡稱需方）：

承攬方（以下簡稱供方）：

訂做方委託承攬方加工 25米箱梁芯模 模板，根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

一、 標的物名稱、規格、數量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）

品名 規格 數量 單位 重量（噸） 單價元/噸 價款（元） 備註

箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量

總計

總金額（大寫） 柒萬柒仟元整

二、 技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；

三、 質量要求：供方嚴格按圖紙加工，產品質量符合行業相關規範要求，並配合甲方的監督檢查；

四、 交貨地點：供方廠內驗收交貨；

五、 交貨時間：合同簽訂生效後， 第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日 交貨。

六、 計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算；

七、 結算方式：合同簽訂後需方預付材料款 貳萬伍仟 元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩餘款項（以實際加工產品數量、品種為準）。

八、 標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬於供方所有。

九、 運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。

十、 本合同解除的條件：合同執行完畢或未付材料預付款。

十一、 違約責任：由違約方負責；

十二、 解決合同糾紛的方式：協商方式，如協商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；

十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。

十四、 本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。

訂 做 方 ： 承 攬 方 ：

單位： 單位：

法定代理人： 法定代理人：

委託代理人： 委託代理人：

電 話： 電 話：

開戶行： 戶 名：

帳 號： 卡 號：

郵 編： 郵 編：

簽訂時間：

承攬加工合同書通用模板10

委託方：_________紡織器材廠(甲方)

承攬方：_____________電鍍廠(乙方)

1.加工的專案、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：

2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5.質量驗收方法：完成加工後由甲方按質量標準驗收。

6.結算方式：____________________。

7.違約責任：甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：____________紡織器材廠

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號：__________________

乙方：________________電鍍廠

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號：__________________

________年________月______日

承攬加工合同書通用模板11

甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)

乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)

甲方擬將位於___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經協商自願簽訂本合同。

一、雙方權利義務

1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。

2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並根據甲方的要求交付建房成果。

乙方在施工過程中應合理、節約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工後清理牆角灰，做到工完場清料淨，並按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費，甲方有權責令整改並罰款，在支付款中扣除。

3、工程施工所需一切機械裝置和工具以及安全防護裝置、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降裝置、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。

4、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

二、工程質量及施工要求

1、乙方應當本著保質保量的原則，按照甲方的要求施工並加強質量監督和管理。

2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收後方能進行下一工序。

3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求(包括但不限於口頭要求)乙方停工或整改。

4、房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。

5、基礎：基槽60公分，圈樑40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。

6、牆體：外牆高米，內牆高米，砌築時內外錯縫採用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須採用三·一砌築法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm。

牆體經水泥清光後面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

7、圈樑：過樑高度不低於公分，鋼筋直徑不宜小於毫米，剛箍直徑不低於毫米，最大距不宜超過毫米，圈樑高度不低於毫米上下圈樑。

8、屋頂：現澆厚度為公分，表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

9、下水道：......

三、工程款結算及支付

1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。

2、付款時間：地基完工經甲方驗收合格後___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格後___天付款___，在房屋峻工(包括內外牆清光且水泥地坪完工)並經甲方檢驗合格後____天內給付餘款。

四、違約責任

1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。

如果一年內現澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，並一次性支付合同總價款的25%作為違約金。

因乙方原因致使合同無法履行的，乙方應承擔本合同總價款25%的違約金，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限於要求實現上述違約金產生的合理費用)。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。

五、爭議解決方式

因本合同履行過程中發生的一切爭議時，雙方應友好協商解決;協商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在僱傭關係。

3、因合同履行過程中的未盡事宜，經雙方協商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字：

乙方簽字：

簽訂時間：年月日

承攬加工合同書通用模板12

加承合（）字第號

定作方：_______________（簡稱甲方）營業執照號碼：_____________________

承攬方：_______________（簡稱乙方）營業執照號碼：____________________

_根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：品名或專案規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________

二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________

三、履行的期限、地點和方式：_________________________

四、驗收標準和方法：_________________________

五、結算方式：_________________________

六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

1、承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____％的違約金。其餘違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

2、定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。其餘違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。

七、雙方約定的其它條款：________________

八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。

十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年____月____日止。

十二、本合同簽訂日期：________年____月____日

定作方：________________代表：__________________開戶銀行：______________帳號：__________________

承攬方：________________代表：__________________開戶銀行：______________帳號：__________________

________年____月____日

承攬加工合同書通用模板13

定做方： (稱甲方) 承攬方： (稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

一、加工製作內容：

1.製作內容：

主鋼構：鋼樑.H(400~800)×200×6×9.35。 材質為Q235。鋼構必須進行除鏽。刷中灰面添一道、中灰底漆(防鏽漆)一道。

二、合同價格及結算方式：

1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)

2.合同簽訂三日內甲方付款

3.提貨：

(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最後一次提貨時甲方全部付清貨款。

4.結算方式：按合同規定及甲方圖紙製作，成品按理論重量進行決算。

三、質量要求：

乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範GB50205-20xx)認真加工製作，確保構件質量達到鋼結構規範要求。

四、交貨地點和時間：

1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。

2.交貨時間：

五、包裝及運輸：

1.乙方負責裝車。裝車時應按照規範要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的墊木，儘量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

2. 甲方負責運輸，運輸標誌應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。

3. 運輸費用由甲方承擔，構件到位後甲方負責卸車。

六、雙方權利及義務：

1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，並簽字認可。由乙方認真完善後按照甲方圖紙進行加工製作。

2.甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答，並提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗，不得擅自外協加工，乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求製作，發現問題及時糾正。

4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。

5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，並承擔返工費及直接費用。

七、違約責任：

按《合同法》相關規定執行。

八、合同糾紛處理方式：

甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成，則由提交當地仲裁委員會仲裁。

九、附則：

1.本合同

2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬後生效。此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。

3.未盡事宜，雙方協商解決或另立補充合同。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

委託代理人： 委託代理人： 聯絡方式： 聯絡方式：

開戶行： 開戶行：

賬號： 賬號：

承攬加工合同書通用模板14

合同編號：

發包方：永寧縣教育體育局?（以下簡稱甲方）

承包方：（以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

第一條：標的

乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預（決）算審查中心決算價為最終標的。

第二條：製作書架的數量、規格、價格（價款單位：每個／人民幣元）計取

注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

第三條：加工製作與安裝的要求

1、書架安裝後穩定、可靠，空間利用充分。

2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購，且有材料合格證書。

3、規格：圖書館鋼製雙柱雙面書架 ，規格型號：高xx年 月 日前全部交貨。

②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。

③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

第六條 書架安裝及驗收與售後服務

①、乙方對製作的書架進行安裝；

②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在 日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除 ％做為另行維修費用，並不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；

③、乙方承諾為甲方製作的書架因質量出現問題， 年內免費進行保修，超過 年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費；

④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。

第七條：結算方式、期限及安裝費用

①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後 5日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的預付款。

②、乙方交貨後 5日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。

③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後 5日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的90％。

④、剩餘的合同標的額 0％價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。

第八條：甲方違約責任

①、甲方在乙方為其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金；

②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 ‰的違約金。

第九條：乙方違約責任

①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金；

②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；

③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。

第十條：糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；

②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。

第十一條：附則

①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

發包方（全稱）（蓋章） 承包方（全稱）（蓋章）

法定代表人 法定代表人

委託代理人 委託代理人

經 辦 人： 經 辦 人：

單位地址： 單位地址：

開戶銀行： 開戶銀行：

賬號： 賬號：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

郵政編碼： 郵政編碼：

年月日

承攬加工合同書通用模板15

訂立合同雙方：

承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求：

一，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳。

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，鬆榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方於年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條工程價款：按核定價格單計算款元。

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還。

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二，甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第十三條乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同於年月日經公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

甲方：××縣木具廠（蓋章）

代表人：（簽名）

地址：

電話：

開戶銀行：××縣支行營業所

帳號：

乙方：××縣百貨公司

代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：××縣支行

帳號：

年月日