【精華】買賣合同模板八篇
在人民愈發重視法律的社會中,隨時隨地,各種場景都有可能使用到合同,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。合同有不同的型別,當然也有不同的目的,下面是小編幫大家整理的買賣合同8篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
買賣合同 篇1
出賣人和買受人經平等協商一致,就本《商品房買賣合同》中未盡事宜 (以下簡稱“合同” ),訂立下列補充條款:
1、除買賣雙方另有約定的除外,買賣雙方的地址和聯絡方式以本合同所填寫的為準,買受人保證所填寫的地址和聯絡方式真實無誤,並可以隨時接受信函或郵件;出賣人或買受人雙方地址和聯絡方式如有變更,
應於變更之日起7日內書面通知對方。出賣人履行本合同約定的通知或告知義務時,可以選擇以下任一方式進行送達:
a、通過郵局郵寄送達書面通知,從郵件發出之日起7日後即視為送達完成(以郵局受理憑證為依據);如因買受人所填地址不準確而導致書面通知退還的,買受人應承擔過錯責任,並視為出賣人已經履行本合同約定的通知或告知義務; b、出賣人可採用公告的方式送達(河南省級報紙有效),公告見報之日起即視為出賣人已經履行通知或告知義務,因此產生的公告費等支出
由買受人承擔。
2、依據買賣合同中買受人與共有人投資份額,買受人佔產權比例為 %,共有人佔產權比例為%。
3、本合同簽訂之日起7日內,買受人要求退房且出賣人同意的,應按本合同約定房價款的20%承擔懲罰性違約金,其餘房款無息退還;超過7日不予退房,買賣雙方另有約定的除外。
4、本合同約定的房價款並不包括房價款本身以外的其他費用,其他費用應按國家規定和標準由買賣雙方各自承擔。買受人應於本合同備案登記完成之日起(特指一次性付款)或房屋抵押登記辦理完成之日起(特指按揭貸款付款)30日內按國家規定和標準交納契稅;
出賣人代收房屋共用部分共用設施裝置維修基金和辦理房屋所有權證書時需交納的測繪費、登記費、印花費、非住宅交易服務稅,該筆費用由買受人於簽訂合同時一併交納。因買受人逾期交納或拒絕交納上述費用所造成的一切經濟損失及不能在規定期限內取得房屋所有權屬證書等後果,均由買受人自行承擔。
4、如買受人按照本合同第5、9、10、15條約定行使合同解除權的,出賣人只按照本合同約定支付違約金,出賣人不承擔買受人因此而產生的其他損失及費用。 買受人依據第5條退房時,應自全部房款交清之日起按照銀行同期活期存款利率支付利息。
因設計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,可參照第十條條款處理。
5、對買受人辦理按揭貸款或公積金貸款的,出賣人應盡力協助,但不保證買受人一定能取得按揭貸款或公積金貸款;買受人應在購房合同簽訂7日之內,按出賣人要求將齊全、有效的按揭資料交於出賣人,並在
接到出賣人辦理按揭手續的通知(出賣人可採取固定電話、手機簡訊、郵寄、公告等形式履行通知義務)後三日之內及時辦理相關手續。否則視同逾期付款,按本合同第七條執行;如因買受人原因不能辦理按揭貸款手續或不能取得按揭貸款的,買受人應選擇其他付款方式,如不能選擇其他方式付款,出賣人應將所繳納的購房款無息退還(買受人應選擇一次性付款或分期付款方式)。
6、本房屋交付時間以本合同約定時間為準,如買受人逾期不辦理房屋
交接手續的,視為出賣人已經履行交房義務。該日即為房屋保修期的起始日,同時物業管理等相關費用也於該日開始計收。
7、下列情況之一,出賣人可延期交付房屋,無需承擔違約責任:
1)買受人要求變更原設計,買受人同時應出具書面宣告,並承擔有關費用;
2)買受人逾期付款的,除按本合同第七條承擔違約責任外,交房日期相應順延;
3)為遵守當地政府的法規及配合城市建設、市政工程、地下文物障礙影響而造成的原因;
4)施工過程中遇到異常困難或重大技術問題不能及時解決的;
5)遇到惡劣天氣不能正常施工的;
6)買受人未能按照出賣人要求辦理接房手續的;
7)其他非出賣人所能控制的因素。
8、《商品房買賣合同》網上登記備案後,買受人不得隨意變更付款方式及買受人或共有人姓名,如有特殊需求可向出賣人提出申請,在出賣人同意並經政府部門批准後方可進行變更,同時買受人應向出賣人支付總房款的百分之五作為辦理此項變更的手續費。
9、買受人同意將本房屋委託給河南中力國際物業管理有限公司統一管理;自本房屋交付之日起,不論使用與否,買受人均應遵守小區的物業管理制度,並分擔小區管理而發生的相關費用。
10、本房屋一經交付使用,保修期均適用《房屋質量保證書》中的相關約定;超出保修期的房屋問題均由買受人自行負責,經國家權威部門鑑定確屬房屋本身質量問題的除外。
11、買賣雙方同意本合同所指的交房標準以本合同及補充協議的約定為準,本合同及補充協議未約定的不作為出賣人的交房標準。出賣人的樣板房、廣告宣傳資料、模型等其他銷售道具均不作為交房的標準。
12、小區內未銷售的停車場及商業服務設施等歸出賣人所有。
13、本補充條款雙方簽字(蓋章後)生效。
出賣人:買受人:
法定代表人或
(授權代理人)
年 月 日
買賣合同 篇2
供方:
法定代表人:
需方:
法定代表人:
供、需雙方本著平等互利、協商一致的原則,簽訂本合同,以資雙方信守執行。
第一條:商品基本情況
商品名稱:
種類:
規格:
數量:
第二條:商品質量標準
商品質量標準可選擇下列第______項作標準:
1、附商品樣本(建議可以附件對此明細)。
2、商品質量,按照____________標準執行。(副品不得超過______%)。
3、商品質量由雙方議定。
第三條:商品單價及合同總金額
1、商品定價,供需雙方同意按____________定價執行。如因原料、材料、生產條件發生變化,需變動價格時,應經供需雙方協商。否則,造成損失由違約方承擔經濟責任。
2、單價和合同總金額:________________________。
第四條:包裝方式及包裝品處理__________________。
第五條:交貨方式
1、交貨時間:________________________。
2、交貨地點:________________________。
3、運輸方式:________________________。
第六條:驗收方法______________________。
第七條:付款日期及結算方式
付款日期:_______年_______月_____日。
結算方式:__________________________。
第八條:運輸費用負擔_____方。
第九條:違約責任
1、需方延付貨款或付款後供方無貨。使對方造成損失,應償付對方此批貨款總價______%的違約金。
2、供方如提前或延期交貨或交貨不足數量者,供方應償付需方此批貨款總值______%的違約金。需方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品,亦應按償付供方此批貨款總值______%的違約金。任意一方如提出增減合同數量,變動交貨時間,應提前通知對方,徵得同意,否則應承擔經濟責任。
3、供方所發貨品有不合規格、質量或黴爛等情況,需方有權拒絕付款(如已付款,應訂明退款退貨辦法),但須先行辦理收貨手續,並代為保管和立即通知供方,因此所發生的一切費用損失,由供方負責,如經供方要求代為處理,並須負責迅速處理,以免造成更大損失,其處理方法由雙方協商決定。
4、約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或者預先賠償額的計算方法的,損失賠償額應當相當於違約所造成的損失,包括合同履行後可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。
第十條:當事人一方因不可抗力不能履行合同時,應當及時通知對方,並在合理期限內提供有關機構出具的證明,可以全部或部分免除該方當事人的責任。
第十一條:本合同在執行中發生糾紛,簽訂合同雙方不能協商解決時,可向人民法院提出訴訟。
第十二條:合同執行期間,如因故不能履行或需要修改,必須經雙方同意。
需方:(蓋章)
法定代表人:
_________年______月_____日
供方:(蓋章)
法定代表人:
_________年______月_____日
買賣合同 篇3
立合同人:
供方:______地址:____市____街____號
法定代表人:____職務:_______
需方:_______地址:____市_____街___號
法定代表人:____職務:________
經供需雙方協商同意,由供方組織生產,需方負責收購下列商品,為保證協商的'條款嚴格履行,特簽訂此合同,共同遵守。
1.本合同總產值、具體品名、規格、分期、分批交貨計劃。
供方要根據合同要求,組織生產,按時、按質、按量交貨;需方也要根據合同要求按時、按量接貨,並及時支付貨款,不得影響供方的生產。
2.產品的質量標準和數量。
以供方檢驗為主,需方配合抽驗,如有異議,寫出抽驗記錄,雙方簽字備查。生產中的質量和保修期出現的問題由供方負責,交貨後由於保管不善造成的問題由需方負責。
(1)產品交貨前,供方應嚴格檢驗,附合格證,裝箱單,以示負責。
(2)抽驗,如有不符合標準,有關調換、挑選降價等損失,由供方承擔,接受罰則。
3.產品價格規定。
根據國家的有關物價政策。按上級物價部門規定的價格執行,詳見附表。對於副品、次品、以及低於標準的,本著合情合理、以質論價解決。
4.產品交貨結算。
產品實行送貨制。供方將貨送到需方指定倉庫,運費由需方負責,點驗入庫簽章後,當即在需方財會股付款。
5.包裝規定。
(1)產品包裝應符合現行包裝標準規定執行,以保證商品的存放和運輸安全為前提,以符合運輸規定要求為準繩。
(2)如因包裝不當,在運輸中造成的損失由供方自負。
(3)包裝完整,原件數量短少或規格品種不符,經需方查詢供方應給予解決。
6.罰則。
(1)供方無故延期交貨或提供產品的品種、規格、質量不符合同規定,由此造成延誤交貨時間,每天應付需方延期貨款總值__%的違約金(可由雙方約定)
(2)未經雙方協商同意,變更產品數量、質量、品種、規格,包裝不符合同規定標準,影響需方銷售部分,向供方賠罰金__%.
(3)由於計劃不周,安排不當,或無正當原因造成延期收貨付款影響供方資金使用,向需方索賠罰金___%.
(4)需方中途退貨,應付給供方退貨部分貨款總值__%的違約金。違約金及其他損失賠償額總和應當相當於用違約所造成的損失,包括合同履行後可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。違約金過高或過低的,當事人可請求有關機構予以適當調整。
7.附則。
(1)如因自然災害或國家政策、法律變更不能履行合同,應於15日內通知對方。由雙方協商解決,變更或解除合同。
(2)雙方於__年__月__日在____省(市)簽訂,自簽訂之日起生效,至合同規定的有效期結束止。本合同正本一式兩份,供需雙方各一份,副本若干份,送有關部門。
(3)本合同條款如有未盡事宜,由雙方協商修訂。在執行中如有爭議,報仲裁機關解決。
供方:____________________________需方:_______________________
(蓋章)____________________________ (蓋章)_____________________
法定代表人:____________________法定代表人:__________________________
合同附表
合同編號:___
合同簽訂日期_____________年第_______季度
買賣合同 篇4
合同編號:
簽訂日期:
簽訂地點:
經供方: 需方: 充分協商,簽訂本合同。
在執行中,任何一方不履行合同,應承擔違約責任。
1.商品
2.商品質量:
3.作價辦法:
4.交貨時間:
5.包裝要求及費用負擔:
6.質量檢驗及驗收方式:
7.結算方式:
8.運輸辦法:
9.供方違約責任:
(1)產品品種、規格、質量不符合規定,需方同意收貨的,按質論價;需方不同意收貨的,由供方負責處理,並承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規定的數量交貨,而需方仍有需要的,應照數補交,按延期交貨處理。完不成合同任務,不能交貨的,應償付需方應交貨總值 %的違約金。
(3)包裝不符合規定,必須返修或重新包裝,應承擔支付的費用和損失;需方不要求返修或重新包裝,要求賠償損失的應予賠償損失。
(4)未按合同規定時間交貨,每延期交貨一個月,應償付需方以延期交貨部分貨款總額的違約金。
(5)不符合同規定的產品,在需方代保管期內,應償付需方實際支付的保管、保養費。
(6)產品錯發到貨地點或接貨單位,除按合同規定負責運達到貨地點或接貨單位外,並承擔因而多付的運雜費和造成延期交貨的責任。
10.需方違約責任:
(1)變更產品品種、規格、質量或包裝規格給供方造成損失時,應賠償供方實際損失。
(2)中途無故退貨,應償付供方以退貨部分貨款總值 %的違約金。
(3)自提產品未按規定日期提貨,每延期一天,按照銀行延期付款規定,償付供方違約金。
(4)未按合同規定的驗收辦法和時間驗收,應償付供方因延期驗收造成的損失;無故延期驗收超過三個月即按中途退貨處理。
(5)未按合同規定日期付款,每延期一天,按照銀行延期付款規定償付供方違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨,應承擔因此造成的損失和運輸部門的罰金。
11.風險的承擔
12.爭議解決的辦法
13.供需雙方由於人力不可抗拒和非企業本身造成的原因而不能履行合同時,應當立即通知對方,經雙方協商或合同管理機關查實證明,可免予承擔經濟責任。
14.上述條款如有未盡事宜,應以書面補充,作為附件。
有效日期自 年 月 日起至 年 月 日止。
甲方:乙方:日期:
買賣合同 篇5
原告:
地址:
法定代表人:
被告:
地址:
法定代表人:
訴訟請求:
1、判令被告向原告返還全部貨款人民幣96000元,利息人民幣 元(截止20xx年 月 日,請求支援至實際支付之日,按照同期銀行貸款利率計算);
2、判令被告向原告賠償因其違約給原告造成的全部損失計人民幣 元;
3、判令被告承擔本案的全部訴訟費用。
事實和理由:
20xx年3月7日,原告與被告於南京市六合區簽署了《採購合同》(合同編號:RJCH20130315),約定原告向被告採購2噸DW萃取劑,合同價款為人民幣96000元,若貨到後經檢驗不合格的,原告有權退貨,被告應在收到原告退貨通知後一週內到原告處自提貨;《採購合同》還約定,被告違反合同約定的,原告有權解除合同,被告應在三日內返還合同價款,並承擔由此給原告造成的損失。
合同簽訂後,原告於20xx年3月21日向被告支付了全部貨款並於20xx年3月29日對被告所供貨物進行了取樣檢驗,檢驗結果顯示貨物質量不合格,原告遂通知被告解除《採購合同》,並要求被告返還全部貨款,被告於20xx年5月23日向原告發函表示願意在20xx年5月29日退還貨款,但此後被告並未按期退款,雖經原告多次催收,被告對此置之不理。被告的上述違約行為已經嚴重損害了原告的合法權利。根據《中華人民共和國民事訴訟法》相關規定,原告依法向貴院提起訴訟,請求貴院查明事實,依法裁判,支援原告的訴訟請求。此致
區人民法院
具狀人: 有限公司20xx年 月 日
買賣合同 篇6
賣方:________(以下簡稱“甲方”)
身份證號:________
地址:________
買方:________有限公司(以下簡稱“乙方”)
法定代表人:________
地址:________
鑑於:
1. 甲方系本合同約定文化藝術品的所有人或受所有人全權委託而簽署和履行本合同。
2. 乙方願意購買本合同約定文化藝術品,本合同構成雙方買賣關係。
為此,甲乙雙方於________年________月________日在________市________區訂立條款如下:
1. 標的藝術品:
1.1 甲乙雙方買賣的文化藝術品見附件《文化藝術品清單》(以下簡稱“標的藝術品”)。
1.2 甲方保證其對標的藝術品擁有完全所有權及處分權或者得到了所有權人的完全授權。
1.3 甲方就標的藝術品的合法性向乙方承諾:
1.3.1 標的藝術品來源合法,非盜竊或搶劫物等贓物,非物等其他非法物品。
1.3.2 標的藝術品不存在權屬爭議,也未設定抵押或質押或留置等負擔。
1.3.3 標的藝術品不存在侵犯他人版權、肖像權等合法權利的情形。
1.4 瑕疵:甲方承諾,標的藝術品所存在瑕疵除外觀現狀外,無其他品質瑕疵。
2. 交易價款:
2.1 價格:
2.1.1 雙方同意,標的藝術品的總價為人民幣________元。
2.1.2 甲乙雙方及其工作人員均應對交易價格予以保密,任何一方違約,應向另一方支付交易總價________%的違約金。
2.2 支付:
2.2.1 本合同簽署後________個日曆天內,支付總價的________%作為定金。
2.2.2 甲方向乙方交付標的藝術品日的________個日曆天前,支付總價的________%。
3. 交付:
3.1 交付時間:在乙方支付全部價款的條件下,甲方應於________年________月________日前將標的藝術品交付乙方。
3.2 交付地點:在________市________區________或甲方另行通知的地點。
3.3 驗收:
3.3.1 甲乙雙方進行交付時,乙方應進行驗收,驗收依據為本合同及其附件。
3.3.2 乙方在驗收時如發現標的藝術品存在瑕疵或有其他異議,應當時提出。
3.3.3 驗收結束後,甲乙雙方應在標的藝術品的正視、俯視、底視照片上簽字確認。
3.4 所有權與其風險轉移:
3.4.1 交付完成後,在上述交付時間、地點產權和風險發生轉移。
3.4.2 交付完成後,乙方向甲方所支付的定金自動轉為應付價款。
4. 其他事項:
4.1 中止交易:
4.1.1 乙方有確切證據證明標的藝術品存在下列情形之一的,有權單方解除本合同,並不承擔由此產生的法律責任:
(1) 標的藝術品的來源不合法或其來源與甲方承諾不符;
(2) 標的藝術品的權屬存在爭議或權屬狀況與甲方宣告不一致的;
(3) 標的藝術品並非真品或存在甲方未宣告的重大瑕疵的。
4.1.2 本合同因中止交易而提前終止後,甲方應在接到乙方通知之日起________個日曆天內領回標的藝術品,超過期限未領回的,乙方有權收取保管費。
4.2 違約責任:
4.2.1 甲乙雙方在本合同執行過程中,任何一方不履行合同、違反本合同條約內容,即為違約,且應承擔違約責任。
4.2.2 任何一方拒不履行本合同或違反約定單方解除本合同,應向另一方支付約定交易總價________%的違約金。
4.2.3 任何一方遲延履行交付義務,則每延遲一日應向另一方支付逾期款項金額或逾期物品價值千分之三的違約金;逾期超過________日時,每日的違約金標準為逾期款項或逾期物品價值的千分之五。
4.2.4 標的藝術品交付後,因甲方隱瞞其瑕疵或其權屬瑕疵,應賠償由此給乙方造成的損失。
4.3 爭議解決:
4.3.1 雙方因合同的解釋或履行發生爭議,應先由雙方協商解決。
4.3.2 如協商不成,按照第________種方式解決。
(1) 將爭議提交________仲裁委員會依照其最新生效的仲裁規則進行仲裁。
(2) 向________地(如:甲方所在地或乙方所在地或本合同簽署地)有管轄權的人民法院提起訴訟。
4.4 本合同一式二份,雙方各執一份。自雙方簽署後生效。
4.5 本合同雙方的聯絡方式如下,任何一方改變其聯絡方式,均須書面提前通知另一方,否則送達至原授權代表或以原聯絡方式送達即視為有效送達:
(1) 甲方指定聯絡人:________,電話________,傳真________,手機________,電子信箱________,通訊地址________,郵編________。
(2) 乙方指定聯絡人:________,電話________,傳真________,手機________,電子信箱________,通訊地址________,郵編________。
買賣合同 篇7
甲方(賣方):______________有限公司乙方(買方):___________有限公司
簽訂時間:________年____月____日
依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其相關法律、法規,遵照平等、自願、公平和誠實信用原則,經甲、乙雙方友好協商,訂立合同如下:
第一條傢俱基本情況:
第二條付款方式:簽定合同時甲方收取貨款總額(_______%)的定金,餘款提貨或送貨時付清。
第三條自提貨物。乙方自行提貨,現場驗收,繳清全款方可提貨,提貨時視為當日驗收合格。
第四條甲方送貨,運費由甲方承擔。
第五條乙方繳清貨款,經乙方驗貨簽收,賣方應在交貨時督促買方對傢俱的商標、數量及款式等進行驗收,買方發現問題應當場提出,並由雙方協商達成解決方案。
第六條違約責任:若甲方未能按約定時間交貨,每延誤一天,按合同總額的0.5%向乙方支付違約金。
第七條購買傢俱在保修期內出現質量問題的,乙方告知甲方後,甲方在7天內修理或更換,修理不好或不能更換的,予以退貨。乙方在使用中發現傢俱質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的,甲方應予以更換或退貨。
第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由甲乙雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列兩種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條本合同一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽章之日起生效。合同執行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協商另訂附則,所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(簽章):______________乙方(簽章):______________
委託代理人:______________委託代理人:______________
買賣合同 篇8
賣方:_______________(簡稱甲方) 身份證號碼:
買方:_______________(簡稱乙方) 身份證號碼:
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____鎮_______________________擁有的房產,建築面積為_____平方米。
第二條 上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第三條 甲乙雙方同意採取以下付款方式:
第四條 本協議經雙方簽字,按指印後生效,本協議一式 份,甲乙雙方各執一份,終身有效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日